Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Волгоград Дело № А12-43872/2019 « 14 » января 2020 года 

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Стрельниковой Н.В.  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Николенко И.В.,  рассмотрев в судебном заседании материалы дела по исковому заявлению  государственного казенного учреждения Волгоградской области «Управление  капитального строительства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью «АрТель» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о  взыскании неустойки  

при участии в судебном заседании: от истца – ФИО1, доверенность от 11.11.2019 № 49 

Руководствуясь статьями 167-170, 171, 110 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Артель» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу государственного казенного учреждения  Волгоградской области «Управление капитального строительства» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) неустойку за нарушение сроков выполнения работ по  государственному контракту от 29.03.2018 № 906899 на строительство объекта  «Детский сад на 40 мест на ст. Лапшинская Котовского муниципального района  Волгоградской области» в размере 854 615 руб. В удовлетворении остальной части  исковых требований отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Артель» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 20 092 руб.  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в течение  месяца со дня его принятия в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Волгоградской области.  

Судья Стрельникова Н.В.