7_1360675  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е  (резолютивная часть) 

г. Южно-Сахалинск Дело № А59 – 1388/2022 28 октября 2022 года 

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Мисилевич П.Б., при  ведении протокола судебного заседания секретарем Путьмаковой А.Д., рассмотрев  в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального  бюджетного учреждения «Отдел капитального строительства» Анивского  городского округа (ИНН: 6501244792, ОГРН: 1126501001142) к обществу с  ограниченной ответственностью «Монтаж-Строй» (ИНН: 6501280455, ОГРН:  1166501050055) о взыскании неустойки по контракту № 244/20-ЭА от 21.09.2020 в  сумме 356 189,20 рублей,  

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью «Монтаж-Строй» (ИНН: 6501280455, ОГРН: 1166501050055) к  муниципальному бюджетному учреждению «Отдел капитального строительства»  Анивского городского округа (ИНН: 6501244792, ОГРН: 1126501001142) о  взыскании неустойки по муниципальному контракту № 244/20-ЭА от 21.09.2020 в  размере 69 692 рубля 26 копеек, расходов по уплате государственной пошлины в  размере 2 788 рублей  

при участии: от истца по первоначальному иску – представителя 

Голубевой Е.В. по доверенности от 02.02.2022, от ответчика по первоначальному  иску – не явился,  

руководствуясь ст. ст. 167-170,176 АПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

в удовлетворении исковых требований муниципального бюджетного  учреждения «Отдел капитального строительства» Анивского городского округа  отказать.  

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Монтаж- Строй» удовлетворить частично.  

Взыскать с муниципального бюджетного учреждения «Отдел капитального  строительства» Анивского городского округа в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Монтаж-Строй» 21 545 рублей 16 копеек неустойки, 862 рубля  судебных расходов, а всего 23 545 рублей 16 копеек.  

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать. 

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд  в месячный срок со дня его изготовления в полном объеме, через Арбитражный суд  Сахалинской оЭбллеаксттроин.н ая подпись действительна. 

Судья Данны е ЭП:У достоверя ющий цен тр Федера льное казн а ч е й с тво П.Б. Мисилевич 

Дата 28.12.2021 19:23:42

Кому выдана ФИО1