2023/2023-88746(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-5457/2022

г. Казань

28 марта 2023 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Шариповой А.Э., при ведении  аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной  ответственностью "Риоба Строй", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Татинвестстрой",  г.Зеленодольск; (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 3 071 430 руб.,  задолженности, 221 142,96 руб. неустойки за период с 19.01.2022 г. по 31.03.2022 г. (в  редакции уточнения исковых требований, принятого определением от 29.06.2022г.),  

и по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью "Строительная  компания "Татинвестстрой", г.Зеленодольск; (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  Обществу с ограниченной ответственностью "Риоба Строй", г.Казань, (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) о взыскании 4 000 965,85 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения  работ, 7 159 623,10 руб. неустойки за нарушение сроков устранения недостатков, 675 538,32  руб. стоимости устранения недостатков (в редакции уточнения исковых требований,  принятого определением от 09.02.2023г.),  

при участии: 

от истца (ответчик по встречному иску) – ФИО2, представитель по  доверенности от 03.10.2022 г., диплом ВСА 0436524; ФИО3, директор, по паспорту,  

от ответчика (истец по встречному иску) – ФИО4, представитель по  доверенности от 27.01.2023г., диплом БВС 0246140,  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан  

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания  "Татинвестстрой", юридический адрес: 

<

...> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации  23.11.2002г.) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Риоба Строй",  юридический адрес: 

<

...> (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации 25.04.2014г.) 3 071 430  руб., задолженности, 221 142,96 руб. неустойки за период с 19.01.2022 г. по 31.03.2022 г.,  возмещение расходов по оплате госпошлины в размере 39 463 руб..  

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью "Риоба Строй", юридический  адрес: 

<

...> (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации 25.04.2014г.) справку на возврат из  федерального бюджета государственной пошлины в размере 3 263 руб., оплаченной  платежным поручением № 6 от 03.03.2022г.  

Встречные исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Риоба Строй", юридический  адрес: 

<

...> (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации 25.04.2014г.) в пользу Общества с  ограниченной ответственностью "Строительная компания "Татинвестстрой", юридический  адрес: 

<

...> (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации 23.11.2002г.) 706 749,60  руб. неустойки, 675 538,32 руб. убытков.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания  "Татинвестстрой", юридический адрес: 

<

...> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации  23.11.2002г.) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 28 419 руб.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Риоба Строй", юридический  адрес: 

<

...> (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации 25.04.2014г.) в доход федерального  бюджета госпошлину в размере 53 762 руб.  

Произвести зачет взаимных требований, в результате произведенного зачета взыскать с  Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Татинвестстрой",  юридический адрес: 

<

...>  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации 23.11.2002г.) в  

пользу Общества с ограниченной ответственностью "Риоба Строй", юридический адрес:  

<

...> (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, дата государственной регистрации 25.04.2014г.) 1 910 285,04 руб.  задолженности, возмещение расходов по оплате госпошлины в размере 39 463 руб..  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания  "Татинвестстрой", юридический адрес: 

<

...> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации  23.11.2002г.) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 28 419 руб.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Риоба Строй", юридический  адрес: 

<

...> (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации 25.04.2014г.) в доход федерального  бюджета госпошлину в размере 50 499 руб.  

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в  месячный срок через Арбитражный суд Республики Татарстан.  

Судья А.Э. Шарипова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 16.03.2023 10:57:00Кому выдана Шарипова Алсу Энваровна