100618_4501516 

 

Арбитражный суд Пермского края 

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г.Пермь 

07.09.2023 № А50-8075/2023  

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  

«ЦСК» (614000, 

<

...>,  

ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 

к Жилищному кооперативу № 86 (614077, Пермский край, город Пермь,  

бульвар Гагарина, 66, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о взыскании задолженности неустойки по договору подряда, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с Жилищного кооператива № 86 (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Центральная  строительная компания» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) неустойку в  размере 21 877 руб. 94 коп., судебные расходы на уплату государственной  пошлины по иску в размере 2 129 руб.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Центральная  строительная компания» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) из  федерального бюджета 4 639 руб. государственной пошлины, излишне  уплаченной платежным поручением от 28.03.2023 № 20.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства  в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского  края.  

Судья М.М. Лаптева 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 28.08.2023 1:00:00

 Кому выдана Лаптева Мария Михайловна