9_6794326  

Арбитражный суд Московской области  107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-91483/2017

г. Москва

20 февраля 2018 года

Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-91483/2017 по иску ООО  УК «ТЮС» к ООО «НСМК» о взыскании 1217175 руб. 59 коп.,  

при участии в судебном заседании: согласно протоколу, 

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Принять отказ Общества с ограниченной ответственностью Управляющая  компания «ТЮС» от иска в части взыскания с Общества с ограниченной  ответственностью «Нижегородская Строительно-монтажная компания» 270021  руб. 88 коп. штрафа за нарушение сроков представления исполнительной  документации по договору субподряда № 06/16-МКЖД от 01.03.2016, производство  по делу № А41-91483/2017 в указанной части прекратить.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Нижегородская  Строительно-монтажная компания» в пользу Обществу с ограниченной  ответственностью Управляющая компания «ТЮС» 1217175 руб. 59 коп. штрафа за  нарушение сроков предоставления календарно-сетевого графика и отчетности по  договору субподряда № 06/16-МКЖД от 01.03.2016, а также 25172 руб. 00 коп.  расходов по оплате государственной пошлины по иску.  

Возвратить Общества с ограниченной ответственностью Управляющая  компания «ТЮС» из средств федерального бюджета 2700 руб. 00 коп.  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный  апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его  принятия если не подана апелляционная жалоба.  

Судья П.И. Машин