ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-53841/2017

Дело № А40-37064/17

г. Москва

21 ноября 2017 года

Резолютивная часть постановления объявлена 20 ноября 2017 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 21 ноября 2017 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

Председательствующего судьи: Фриева А.Л.,

Судей: Титовой И.А., Гончарова В.Я.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы акционерного общества «Строительная компания «РусСтройИнвест» на решение и определение Арбитражного суда г. Москвы от 07.09.2017 по делу № А40-37064/17 по иску общества с ограниченной ответственностью «АкваТемп» (ОГРН 

<

***>) к акционерному обществу «Строительная компания «РусСтройИнвест» (ОГРН 

<

***>) о взыскании по договору субподряда № 2-СП-2016 от 26 февраля 2016 года долга в размере 5 647 579 руб. 07 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 354 974 руб. 08 коп., законных процентов в размере 363 488 руб. 65 коп.,

при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО2 по доверенности от 31.05.2017г., ФИО3 по доверенности от 25.10.2017г.,

от ответчика: ФИО4 по доверенности от 10.01.2017г., ФИО5 По доверенности от 10.04.2017г.,

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «АкваТемп» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к акционерному обществу «Строительная компания «РусСтройИнвест» (далее – ответчик) о взыскании по договору субподряда № 2-СП-2016 от 26 февраля 2016 года долга в размере 5 647 579 руб. 07 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 354 974 руб. 08 коп., законных процентов в размере 363 488 руб. 65 коп.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 07.09.2017 принят отказ от требования о взыскании законных процентов в размере 363 488 руб. 65 коп. и производство по делу в данной части прекращено. В остальной части исковые требования удовлетворены.

Кроме того, определением Арбитражного суда г. Москвы от 07.09.2017 акционерному обществу «Строительная компания «РусСтройИнвест» возвращен встречный иск. 

Ответчик, не согласившись с определением и решением суда, обратился с апелляционной жалобой, в которой просил судебные акты отменить и принять по делу новый судебный акт. 

В суде апелляционной инстанции ответчик заявил отказ от апелляционной жалобы на определение от 07.09.2017. 

Рассмотрев заявленный отказ от апелляционной жалобы, Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о необходимости его принятия и прекращения производства по апелляционной жалобе на определение от 07.09.2017.

Кроме того, истец и ответчик заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения.

Согласно ч. 1 ст. 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.

В соответствии с ч. 1 ст. 141 АПК РФ мировое соглашение утверждается арбитражным судом, в производстве которого находится дело.

В силу ч. 6 ст. 141 АПК РФ арбитражный суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Рассмотрев заявленное ходатайство сторон, исследовав условия мирового соглашения, суд апелляционной инстанции считает возможным утвердить мировое соглашение, поскольку его условия не противоречат закону и не нарушают права и законные интересы других лиц.

На основании ч. 2 ст. 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения.

Руководствуясь ст. ст. 110, 139 - 141, 150, 176, 266 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

Принять отказ от апелляционной жалобы на Определение Арбитражного суда города Москвы от 07.09.2017 по делу № А40-37064/17 и прекратить производство по апелляционной жалобе.

Решение Арбитражного суда города Москвы от 07.09.2017 по делу № А40-37064/17 отменить.

Утвердить мировое соглашение между обществом с ограниченной ответственностью «АкваТемп» и акционерным обществом «Строительная компания «РусСтройИнвест» на следующих условиях:

1. Истец отказывается от требований к Ответчику  о взыскании  процентов за пользование чужими денежными средствами по договору субподряда за период просрочки в оплате выполненных и принятых работ; стоимость  неустойки, за нарушение Истцом исполнения обязательств по договору субподряда  согласовывается Сторонами в размере 1 807 625,61  руб. 

2. В связи с согласованием Сторонами суммы неустойки  (п.1),  Ответчик отказывается от предъявления к Истцу требований, выраженных во Встречном иске и  принимает на себя обязательство перечислить Истцу денежные средства в размере  3  925  802, 96   руб., представляющие собой:

2.1.1.  3 839 953,46   рублей -  сумму основного долга по оплате выполненных и принятых работ по договору субподряда  за минусом неустойки в размере  1 807 625,61  руб.

2.1.2.   60 000,00 рублей стоимость услуг представителя при участии в арбитражном деле по настоящему спору.

2.1.3.  25  849 50 руб.   – компенсацию  оплаченной    госпошлины.

3. Ответчик перечисляет Истцу  на расчетный счет, указанный в договоре субподряда денежные средства, указанные в п.2    в следующие сроки:

3.1.  150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. до 30.11.2017 г.

3.2.  950 000,00   (Девятьсот  пятьдесят  тысяч) руб. 00 коп.  -  в срок до 31.12.2017 г.,

3.3.  950 000,00   (Девятьсот  пятьдесят  тысяч) руб. 00 коп  – в срок до 31.01.2018 г.,

3.4.  950 000,00   (Девятьсот  пятьдесят  тысяч) руб. 00 коп  – в срок до 28.02.2018 г.,

3.5.  925  802,96   (Девятьсот двадцать пять тысяч восемьсот два) руб. 96 коп. в срок до 31.03.2018 г. 

4. Мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения Девятым арбитражным апелляционным судом.

5.  Мировое соглашение составлено в трех подлинных экземплярах: по одному для каждой из Сторон, а так же один экземпляр для передачи в Девятый арбитражный апелляционный суд.

6.  На основании ст.138 АПК РФ Стороны просят Девятый арбитражный апелляционный суд   утвердить  мировое соглашение и прекратить производство по делу в соответствии со ст. 150 АПК РФ.

7.  Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 151 АПК РФ, Истцу и Ответчику известны.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «АкваТемп» 50% государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению № 122 от 27.02.2017 в размере 27 420 руб.

Возвратить акционерным обществом «Строительная компания «РусСтройИнвест» государственную пошлину по апелляционным жалобам в сумме 6000 руб., уплаченной по платежному поручению № 1543 от 27.09.2017 и № 1544 от 27.09.2017.

Производство по делу по делу № А40-37064/2017 прекратить.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа. 

 

Председательствующий судья:  А.Л. Фриев 

Судьи:  В.Я. Гончаров 

 И.А. Титова 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.