Арбитражный суд Республики Алтай  

649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4. Тел. (388-22) 4-77-10 (факс) 

http://my.arbitr.ru/ http://altai.arbitr.ru/  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

 (резолютивная часть)

Дело № А02-1378/2024

город Горно-Алтайск

13 ноября 2024 года

Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Кириченко Е.Ф., при ведении протокола секретарем судебного заседания Малетиной А.Б. рассмотрел в судебном заседании материалы дела по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Че» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Ленина, д. 62, литер А, пом. 1, офис 1, с. Майма, р-н. Майминский, Республика Алтай) к Казенному учреждению Республики Алтай «Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, пр-кт. Коммунистический, д. 182, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай)  

о понуждении списать неустойку по государственному контракту от 30.05.2018 № ф.2018.232887 в размере 485092 рублей 50 копеек в течение пяти рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу,  

об обязании произвести корректировку информации, предусмотренной Законом № 44-ФЗ и размещенной в единой информационной системе, в карточке государственного контракта от 30.05.2018 № ф.2018.232887 в части информации по претензиям.  

В судебном заседании участвуют: 

от истца – ФИО1 представитель по доверенности от 18.03.2024 сроком на один год, диплом;  

от ответчика – ФИО2 представитель по доверенности от 07.12.2023 сроком на один год, диплом.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

прекратить производство по делу в части исковых требований об обязании произвести корректировку информации, размещенной в единой информационной системе  

карточке государственного контракта от 30.05.2018 № ф.2018.232887 в части информации по претензиям.  

Обязать Казенное учреждение Республики Алтай «Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, пр-кт. Коммунистический, д. 182, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай) списать неустойку общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Че» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Ленина, д. 62, литер А, пом. 1, офис 1, с. Майма, р-н. Майминский, Республика Алтай) по государственному контракту от 30.05.2018 № ф.2018.232887 в размере 485092 (четыреста восемьдесят пять тысяч девяносто два) рубля 50 копеек в течение пяти рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу.  

Взыскать с Казенного учреждения Республики Алтай «Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, пр-кт. Коммунистический, д. 182, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Че» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Ленина, д. 62, литер А, пом. 1, офис 1, с. Майма, р- н. Майминский, Республика Алтай) судебные расходы в сумме 6000 (шесть тысяч) рублей.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Республики Алтай.  

Решение может быть обжаловано в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Информация о движении дела может быть получена путем использования информационного ресурса «Картотека арбитражных дел» https://kad.arbitr.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Судья Е.Ф. Кириченко