1222/2020-182529(1) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 28 июля 2020 года 

по делу А33-7774/2018 Красноярск 

«28» июля 2020 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «КРК-Фудс» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания  Стандарт» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «КРК-Фудс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 38 765 руб. 75 коп.,  в том числе: 5 000 руб. 00 коп. неосновательного обогащения, 33 765 руб. 75 коп. неустойки  за период с 12.12.2017 по 31.01.2018.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КРК-Фудс» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 6 271 руб. 84 коп. государственной  пошлины.  

В удовлетворении встречных исковых требований общества с ограниченной  ответственностью «Строительная компания Стандарт» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания  Стандарт» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 3 892  руб. 16 коп. государственной пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КРК-Фудс» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная  компания Стандарт» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 5 078 руб. 50 коп. расходов на  проведение судебной экспертизы по делу.  

В результате зачета встречных требований окончательно взыскать с общества с  ограниченной ответственностью «Строительная компания Стандарт» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «КРК-Фудс»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 33 687 руб. 25 коп. неустойки за период с  12.12.2017 по 31.01.2018.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья Ю.И. Качур