РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело №А40-263869/23-143-2030

17 апреля 2024 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена                                           28 марта 2024 года

Мотивированное решение изготовлено                                            17 апреля 2024 года

 

Арбитражный суд города Москвы

в составе судьи Гедрайтис О.С.

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

с использованием средств аудиозаписи

рассматривает в судебном заседании дело по иску Минобороны России (ИНН 

<

***>)

к ФГУП «ГУСС» (ИНН 

<

***>)

о взыскании 22.819.213 руб. 71 коп.

 

при участии:

от истца: ФИО2 дов. от 22.05.2023

от ответчика: ФИО3 дов. от 10.11.2023 

 

УСТАНОВИЛ:

Минобороны России  обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ФГУП «ГУСС» о взыскании 22.472.885руб. 00коп. задолженности и  346.328 руб. 71 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами по государственному контракту.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований по доводам представленного письменного отзыва, представил контррасчет процентов.

Представитель истца поддержал требования в полном объеме, просил иск удовлетворить.

Оценив материалы дела, суд пришел к выводу, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению исходя при этом из следующего.

Как усматривается из материалов дела, условиями госконтракта от 11.07.2019г., заключенного между Министерством обороны Российской Федерации (заказчик) и ФГУП «ГУСС» (генподрядчик) предусмотрено выполнение полного комплекса  работ  по  объекту:  «Обустройство автомобильной  базы войсковой части.

Согласно п.2.1 контракта генподрядчик осуществляет работы по инженерным изысканиям для подготовки проектной документации, разработку проектной и рабочей документации, строительно-монтажные работы в соответствии с условиями Контракта, в том числе раздела 23 Контракта, ведение авторского надзора и работы (услуги), необходимые для ввода в эксплуатацию объекта в соответствии с условиями Контракта (возведение объекта «под ключ»).

Разделом 5 контракта установлены сроки выполнения обязательств: выполнение проектно-изыскательских работ - 20.05.2020, выполнение строительно-монтажных работ - 31.05.2021, подписание итогового акта приемки выполненных работ -10.06.2021.

В соответствии с п.3.1 контракта цена контракта составляет 1 065 268 271 руб.

В целях исполнения контракта государственным заказчиком было перечислено денежных средств на сумму 953 487 544 руб.

Дополнительным соглашением от 02.03.2023 №5, являющимся неотъемлемой частью контракта, цена контракта была снижена на 134 253 612 руб. и составила 931 014 659 руб.

Пунктом 5 дополнительного соглашения стороны установили, что излишне перечисленные Государственным заказчиком денежные средства в размере 22 472 885 руб. генподрядчик обязуется вернуть в течение пяти рабочих дней с момента подписания дополнительного соглашения (до 10.03.2023).

Вместе с тем, по состоянию на текущую дату задолженность, установленная сторонами, в сумме 22 472 885 руб. на счет государственного заказчика не возвращена.

Согласно п.18.1 контракта при нарушении условий контракта стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и контрактом.

С учетом изложенного, истцом начислены проценты за пользование чужими денежными средствами.

В соответствии со ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Отсутствие выполненных работ ответчиком и сумма задолженности ответчика зафиксированы подписанным сторонами дополнительным соглашением №5 от 02.03.2023

Так, в действиях ответчика усматривается односторонний отказ от исполнения обязательств, что в соответствии со ст.310 ГК РФ не допускается, следовательно, требование истца о взыскании задолженности в размере 22 472 885руб. 00коп.  является обоснованным и подлежит удовлетворению в судебном порядке.

Пунктом 1 ст.395 ГК РФ предусмотрена ответственность за неисполнение денежного обязательства, в соответствии с которой, за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Истцом представлен расчет процентов за период с 11.03.2023 по 24.05.2023 на сумму 346.328 руб. 71 коп.

Требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами законное, обоснованное, подтверждено имеющимися в деле документами, представленными истцом, не опровергнуто ответчиком.

Согласно ст.193 ГК РФ, согласно которой если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Пунктом 5 дополнительного соглашения установлено, что денежные средства необходимо вернуть в течение пяти рабочих дней с момента подписания дополнительного соглашения, т.е. не позднее 10.03.2023.

Из представленного истцом расчета следует, что им не учтено, что следующий за ним день является выходным днем (суббота). Следовательно, верным является период просрочки с 13.03.20237 по 24.05.2023.

В связи с чем, судом произведен перерасчет процентов, с применением надлежащих сроков окончания периодов.

По расчету суда размер процентов за указанный период составляет 337.093 руб. 28 коп.

Учитывая, что просрочка по оплате подтверждается материалами дела, проценты за пользования денежными средствами подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Вопреки требованиям ч.1 ст.65 АПК РФ, ответчиком не представлены доказательства надлежащего исполнения обязательств по договору.

В соответствии с ч.2 ст.9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины распределены в порядке ст.110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 309, 310, 395,702, 711, 746 ГК РФ, ст.ст. 41, 70, 110, 167-170, 176  АПК РФ, суд          

РЕШИЛ:

Взыскать с ФГУП «ГУСС» (ИНН 

<

***>) в Минобороны России (ИНН 

<

***>) 22 472 885руб. 00коп. задолженности и  337 093руб. 28коп. процентов.

В остальной части иска, отказать.

Взыскать ФГУП «ГУСС» (ИНН 

<

***>) в доход Федерального бюджета РФ  расходы  по оплате  госпошлины в размере  137 050руб.00коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении месяца со дня принятия.

 

Судья                                                                                   О.С. Гедрайтис