АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е 

резолютивная часть 

г. Воронеж Дело NА14-4238/2022 « 07 » ноября 2022 г. 

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Завидовской Е.С.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в  открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление - 55», г.  Воронеж, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Партнер», г.Рязань (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>)  

о взыскании неотработанного аванса, неустойки по договору № 01 от 22.03.2021 и  процентов за пользование чужими денежными средствами  

и встречному исковому заявлению  

общества с ограниченной ответственностью «Партнер», г. Рязань (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление - 55»,  г. Воронеж, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании задолженности и неустойки по договору № 01 от 22.03.2021 

при участии в судебном заседании:  от истца: ФИО2, представитель по доверенности № 3 от 24.11.2021;  

от ответчика: ФИО3, представитель по доверенности от 01.09.2022;  

Руководствуясь статьями 65, 102, 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, арбитражный  суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление - 55» к обществу с ограниченной ответственностью «Партнер» о  взыскании 544 978, 80 руб. неотработанного аванса, 3 150 руб. неустойки и 3 154, 81  руб. процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Партнер», г.Рязань (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Ремонтно-строительное управление - 55», г. Воронеж, (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) 3 150 руб. неустойки и 80 руб. расходов по оплате государственной  пошлины.  

В остальной части требований отказать. 

В удовлетворении встречного иска общества с ограниченной ответственностью  «Партнер» к обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное  

управление - 55» о взыскании 450 000 руб. задолженности и 1 350 руб. неустойки отказать  в полном объеме.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное  управление - 55», г. Воронеж, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального  бюджета РФ 1 695 руб. излишне уплаченной государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев со дня  вступления в законную силу в Арбитражный суд Центрального округа путем подачи  жалобы, через арбитражный суд, принявший решение.  

Судья Е. С. Завидовская