Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-4790/2019

27 августа 2019 года

город Якутск

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи Терских В. С., при  ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в  судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества  «Домостроительный комбинат» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) от 06.05.2019 №  906 к акционерному обществу «Сахатранснефтегаз» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) о взыскании 378 772,98 рублей,  

по встречному исковому заявлению акционерного общества «Сахатранснефтегаз»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) от 15.07.2019 № 10-4340 к акционерному  обществу «Домостроительный комбинат» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о  взыскании неустойки в размере 376 339,74 руб.,  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Удовлетворить первоначальный иск полностью. 

Взыскать с акционерного общества «Сахатранснефтегаз» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в пользу акционерного общества «Домостроительный комбинат»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку по договору о подключении  (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям  газораспределения № 838/15-СТПиС от 19.01.2016 в размере 378 772,98 руб., а также  расходы по уплате государственной пошлины в размере 10 575 руб.  

Удовлетворить встречный иск полностью. 

Взыскать с акционерного общества «Домостроительный комбинат» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу акционерного общества «Сахатранснефтегаз»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку по договору о подключении  

(технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям  газораспределения № 838/15-СТПиС от 19.01.2016 в размере 376 339,74 руб., а также  расходы по уплате государственной пошлины в размере 10 527 руб.  

В результате зачета встречных требований взыскать с акционерного общества  «Сахатранснефтегаз» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу акционерного  общества «Домостроительный комбинат» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  2 481,24 руб.  

Решение

 по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения  (изготовления его в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции  через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть  подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте  арбитражного суда в информационно – телекоммуникационной сети Интернет  http://yakutsk.arbitr.ru.  

Судья В.С.Терских