Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-22145/20-14-160

г. Москва

17 июля 2020 года

Резолютивная часть объявлена 10 июля 2020 г.

Дата изготовления решения в полном объеме             17 июля 2020 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

председательствующего - судьи Лихачевой О.В., 

Судьей единолично 

при ведении протокола судебного заседания помощник судьи Ушаковой Ю.Ю., с использованием средств аудиозаписи, 

рассмотрев дело по иску ГКУ "УКРиС" (ОГРН 

<

***>) 

к ответчику ООО "РемТехник" (ОГРН 

<

***>) 

о взыскании 55 042, 96рублей. 

в судебное заседание явились: 

от истца – ФИО1 по доверенности от 25.05.2020г. 

в судебное заседание не явились: 

ответчик – извещён; 

УСТАНОВИЛ:

В судебном заседании объявлялся перерыв с 08.07.2020 г. по 10.07.2020 г. по основаниям ст. 163 АПК РФ.

ГКУ «УКРИС» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «РЕМТЕХНИК» об обязании выполнить гарантийные обязательства, устранив в полном объеме недостатки (дефекты), согласно рекламационному акту от 05.11.2019 г.:

- выполнить работы по замене плиточного покрытия отдельных участков на общей площади ~50м²; 

- выполнить работы по замене гранитных лотков на общей площади ~30м.п.²; 

- выполнить работы по замене гранитного борта ~2м.п.²; 

- выполнить работы по устранению ржавчины на стенах насосной (под лестницей) ~5м²; 

- выполнить работы по замене металлической сетки в приямках ~15м²; 

- выполнить работы по замене плит (светильники) ~7м²; 

- выполнить работы по замене декоративных светильников АХП – 8 шт.

- о взыскании суммы неустойки в размере 55 042,96 руб. (с учетом уточнения заявленных требований в соответствии со ст. 49 АПК РФ).

В судебном заседании представитель истца огласил пояснения по иску, поддержал исковые требования в полном объеме с учетом принятых судом уточнений.

Ответчик, извещенный надлежащим образом в порядке ст. 123 АПК РФ, в заседание суда первой инстанции не явился. Отзыв не представил, иск по праву и размеру документально не оспорил.

Рассмотрев материалы дела, выслушав истца, оценив представленные доказательства, суд считает требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, между истцом (государственный заказчик) и ответчиком (генподрядчик) заключен государственный контракт от 13.06.2017 г. № 14Р44/0173200001417000165 на выполнение работ по комплексному благоустройству улиц и общественных пространств по адресу: г. Москва, ЦАО, ул. Балчуг, Лубочный пер., ФИО2, Болотная наб.

На основании п. 1.9 контракта - гарантийный срок - период времени, в течение которого генподрядчик гарантирует качество и пригодность результата выполненных работ на объекте и устраняет в соответствии с условиями контракта своими силами и за свой счет все выявленные государственным заказчиком или правомочными в соответствии с действующим законодательством третьими лицами недостатки (дефекты), ненадлежащее качество работ, связанные с исполнением генподрядчиком своих обязательств по контракту, при отсутствии виновных действий со стороны государственного заказчика и третьих лиц.

На основании п. 10.1. контракта - генподрядчик гарантирует по каждому из объектов: наличие у себя всех допусков и разрешений, необходимых для выполнения в соответствии с настоящим контрактом работ; выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта; соответствие качества всех выполненных работ проектной документации и действующим на территории РФ нормам и правилам; возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока; бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных генподрядчиком, при эксплуатации объекта в гарантийный срок; высокое качество всех работ, смонтированного генподрядчиком оборудования, систем, установок, механизмов, инженерных систем, общестроительных работ; достижение объектом указанных в проектной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации объекта в период гарантийного срока и несет ответственность за отступления от них; своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов), выявленных в период гарантийного срока.

В соответствии с абз. 1 п. 10.3. контракта - гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и оборудования, смонтированного на объекте(-ах) начинается с даты утверждения в установленном порядке акта государственной комиссии по приемке работ, а в случае досрочного расторжения настоящего контракта (на выполненные генподрядчиком до даты расторжения контракта и принятые государственным заказчиком работы) - с даты расторжения настоящего контракта, и составляет: на качество выполненных работ по благоустройству территории (локальные мероприятия), материалов и оборудования, смонтированного на Объекте(ах) - 2 (два) года.

Работы по Контракту выполнены и приняты по Акту приемочной комиссии, утвержденному Распоряжением ГКУ «УКРиС» от 28.06.2018 г. № у-08-28/8.

Как установлено п. 10.4. контракта - если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или оборудование (часть оборудования) имеют недостатки (дефекты), которые являются следствием ненадлежащего выполнения генподрядчиком (его поставщиками и/или привлеченными им субподрядными организациями) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям контракта, то государственный заказчик и эксплуатирующая организация совместно с генподрядчиком составляют рекламационный акт, где подробно описываются выявленные недостатки (дефекты) и их причины, устанавливаются сроки начала и окончания работ по устранению недостатков (дефектов). Рекламационный акт составляется сторонами по форме, утвержденной Распоряжением Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы от 17.03.2010 г. № 07-14-64/0 «Об утверждении Порядка взаимодействия организаций при устранении недостатков (дефектов), выявленных в период гарантийного срока после проведения капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Городскую целевую программу по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2008 - 2014 гг.». Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 30 (тридцати) дней со дня обнаружения недостатков. Течение срока исковой давности начинается с даты составления рекламационного акта.

На основании п. 10.5 контракта - для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего выявленные недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения генподрядчик обязан в срок, указанный в письменном извещении эксплуатирующей организации и/или государственного заказчика о выявленных недостатках (дефектах) направить своего надлежащим образом уполномоченного представителя с предъявлением соответствующей доверенности.

В соответствии с п. 10.6 контракта - генподрядчик обязан приступить к выполнению работ в рамках гарантийных обязательств в срок не более 2 (Двух) рабочих дней с момента подписания рекламационного акта. В случае необходимости немедленного выхода генподрядчика на объект(-ы) для проведения работ в рамках гарантийных обязательств, дата выхода фиксируется в рекламационном акте. Если генподрядчик в течение срока, указанного в рекламационном акте, не устранит недостатки (дефекты) и/или не заменит некачественные материалы, изделия, конструкции, системы и/или оборудование, то государственный заказчик применяет к генподрядчику штрафные санкции, предусмотренные настоящим контрактом.

На основании п. 10.15 контракта - гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).

28.10.2019 г. ГКУ «УКРиС» на имя генерального директора ООО «РемТехник» ФИО3 направлено извещение № у-18-5016/9 о вызове уполномоченного представителя генподрядчика на комиссию для составления Рекламационного акта на 05.11.2019 г. в 10-00 по адресу: 

<

...>.

05.11.2019 г. комиссия в составе: представителей ГКУ «УКРиС», представителя ГБУ «Автомобильный дороги ЦАО» г. Москвы, ГБУ «Гормост», и в отсутствии надлежащим образом уведомленного представителя ООО «РемТехник» составила рекламационный акт, в котором описаны обнаруженные недостатки (дефекты), вывод комиссии и срок устранения, выявленных недостатков (дефектов), а именно: локальные провалы и сколы плиточного покрытия отдельных участков на общей площади 50 м2; разрушение и зазор гранитного борта 2 м.п.2; разрушение гранитных лотков на общей площади 30 м.п.2; потеки ржавчины на стенах насосной (под лестницей) 5 м2; повреждение (разрывы) металлической сетки в приямках 15 м2; трещины в плитах (светильники) 7 м2; декоративные светильники АХП частично не работают 8 шт.

Причины возникновения недостатка (дефекта), обстоятельства, при которых он возник и был обнаружен, соблюдение правил эксплуатации.

Рекламационный акт был вручен ответчику, 26.11.2019 г. комиссия в составе: представителей ГКУ «УКРиС», представителя ГБУ «Автомобильный дороги ЦАО» г. Москвы, ГБУ «Гормост» и в отсутствии надлежащим образом уведомленного представителя ООО «РемТехник» составила акт об устранении (неустранении) недостатков (дефектов), выявленных в период гарантийного срока.

30.12.2019 ГКУ «УКРиС» направило в адрес ответчика претензию № у-06-9530/9 с требованием выполнить гарантийные обязательства, устранив недостатки, указанные в рекламационном акте от 05.11.2019.

Претензия истца оставлена без удовлетворения, недостатки, зафиксированные в рекламационном акте, не устранены, в связи с чем, истец обратился в суд, с настоящим иском.

В соответствие со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

На основании п. 1. ст. 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срок быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

В соответствии со ст. 722 ГК РФ в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721). Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы.

В силу абз. 1 п. 1 ст. 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, потребовать от подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

Согласно с п. 3 ст. 724 ГК РФ заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

В соответствии с п. 1 ст. 755 ГК РФ подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока.

Ответчик исковые требования не оспорил, доказательства устранения недостатков не представил.

При изложенных обстоятельствах, суд признает требование истца, обоснованными, документально подтвержденными и подлежащими удовлетворению.

Согласно ч. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

На основании п. 12.1 Контракта - При нарушении условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и Контрактом.

На основании п. 12.3 Контракта - За невыполнение или ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств по срокам выполнения работ, Генподрядчик уплачивает Государственному заказчику неустойку (пени) в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Указанная неустойка (пени) начисляется за следующие нарушения по настоящему Государственному контракту: за задержку устранения недостатков (дефектов) в работах и конструкциях, против сроков, предусмотренных Актом об обнаружении дефектов и недоделок и/или предписанием Государственного заказчика, либо Рекламационным актом (12.3.4 Контракта).

Неустойка, подлежащая взысканию с ответчика за нарушение сроков устранения недостатков, составляет 55 042,96 руб.

Требование истца о взыскании неустойки в сумме 55 042,96 руб. - законное, обоснованное, соответствует условиям контракта, заключенного сторонами, подтверждено имеющимися в деле документами, расчетом представленными истцом, не оспорено и не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд, оценив все имеющиеся доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения, содержащиеся в части 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и другие положения Кодекса, признает обоснованными исковые требования.

Государственная пошлина распределяется по правилам ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 4, 8, 9, 65, 75, 110, 167, 170, 171, 180, 181, 259 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Обязать ООО "РемТехник" (ОГРН 

<

***>) выполнить гарантийные обязательства, устранив ы полном объеме недостатки (дефекты) согласно рекламационному акту от 05.11.2019г., а именно: 

- выполнить работы по замене плиточного покрытия отдельных участков на общей площади ~50м²; 

- выполнить работы по замене гранитных лотков на общей площади ~30м.п.²; 

- выполнить работы по замене гранитного борта ~2м.п.²; 

- выполнить работы по устранению ржавчины на стенах насосной (под лестницей) ~5м²; 

- выполнить работы по замене металлической сетки в приямках ~15м²; 

- выполнить работы по замене плит (светильники) ~7м²; 

- выполнить работы по замене декоративных светильников АЖП – 8 шт. 

Взыскать с ООО "РемТехник" (ОГРН 

<

***>) в пользу ГКУ "УКРиС" (ОГРН 

<

***>) 55 042,96руб. – неустойки. 

Взыскать с ООО "РемТехник" (ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета РФ 8 201,72 руб. – государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) в Девятый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Московского округа путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение. 

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом. 

Исполнительный лист на взыскание денежных средств в доход бюджета направляется арбитражным судом в налоговый орган, иной уполномоченный государственный орган по адресу должника. 

Судья: О.В. Лихачева