Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ул. Мира д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А75-14771/2022

19 октября 2023 г.

г. Ханты-Мансийск

   Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи  Агеева А.Х., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью «Строительная финансовая компания «Сибирь» (628405, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

<

...>,  этаж 1, ОГРН 

<

***> от 28.04.2018, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «Брусника Организатор строительства» (620075, 

<

...>/05, ОГРН 

<

***> от  11.07.2012, ИНН 

<

***>) о взыскании 1 290 093 рублей 66 копеек, а также встречному  иску общества с ограниченной ответственностью «Брусника Организатор строительства» к  обществу с ограниченной ответственностью «Строительная финансовая компания «Сибирь»  о взыскании 3 413 023 рублей 39 копеек,  

при участии представителей сторон: от истца - ФИО2 по доверенности № 1 от 16.05.2023, от ответчика - не явились, 

 руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа  – Югры,  

р е ш и л:

исковые требования удовлетворить частично. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Брусника Организатор  строительства» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная  финансовая компания «Сибирь» 1 256 593 рубля 58 копеек, в том числе основной долг в  размере 1 227 320 рублей 60 копеек, договорную неустойку (пеню) в размере 4 541 рубль 09  копеек, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 24 731 рубль 89  копеек.  

 В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

 Встречные исковые требования удовлетворить частично, взыскать с общества с  ограниченной ответственностью «Строительная финансовая компания «Сибирь» в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Брусника Организатор строительства» 766 393  

рубля 90 копеек, в том числе штрафная неустойка (штраф) в размере 680 716 рублей 12  копеек, договорную неустойку (пеню) в размере 48 953 рубля 84 копейки, а также расходы  по уплате государственной пошлины в сумме 36 723 рубля 94 копеек.  

 В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать. 

 Произвести зачет взысканных сумм, по результатам которого взыскать с общества с  ограниченной ответственностью «Брусника Организатор строительства» в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Строительная финансовая компания «Сибирь» основной  долг в сумме 490 199 рублей 68 копеек.  

 Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия,  если не подана апелляционная жалоба.  

 Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.  Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного  округа - Югры.  

 В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа  и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

 Судья А.Х. Агеев