АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799 

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Архангельск Дело № А05-14316/2023  

от 29 июля 2024 года 

Руководствуясь статьями 106, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области  

РЕШИЛ:

Принять отказ государственного казенного учреждения Архангельской области  "Главное управление капитального строительства" от иска в части требований о  возложении на общество с ограниченной ответственностью "Устьянская строительная  компания" обязанности по обеспечению гарантийных обязательств и взысканию 100 000  руб. штрафа за нарушение сроков предоставления обеспечения гарантийных обязательств.  Производство по делу в указанной части прекратить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Устьянская строительная  компания" (ОГРН 

<

***>) в пользу государственного казенного учреждения  Архангельской области "Главное управление капитального строительства" (ОГРН  

<

***>) 15 873 545 руб. 75 коп. неустойки.  

В удовлетворении оставшейся части исковых требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Устьянская строительная  компания" в доход федерального бюджета 90 904 руб. государственной пошлины.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд  Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.  

Судья М.В. Распопин