138/2017-28549(2) 

Арбитражный суд Тамбовской области 392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12 http://tambov.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Тамбов  

«29» мая 2017 года Дело № А64-1154/2017  Арбитражный суд в составе: судьи Тишина А.А. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Петровой Е.В., рассмотрев в судебном заседании дело № А64-1154/2017 по исковому заявлению 

Управления строительства и инвестиций Тамбовской области, г. Тамбов (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Модульные котельные - Н», Тамбовская  область п. Строитель (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

Третьи лица: ТОГУП «Водгазхоз», г. Тамбов Контрольно-счетная палата Тамбовской области, г. Тамбов 

о взыскании неустойки по государственному контракту № 0164200003013005409_53113  от 13.02.2014 в размере 809 174 руб. 24 коп.  

при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО1 - представитель, доверенность № 40 от 05.12.2016  от ответчика: ФИО2 – представитель, доверенность от 10.01.2017  

от третьего лица ТОГУП «Водгазхоз»: ФИО3 - представитель, доверенность № 23  от 04.05.2017  

от третьего лица Контрольно-счетной палаты Тамбовской области: не явился, извещен  Отводов не заявлено.  

На основании изложенного и руководствуясь статьями 49, 110, 167-171  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить в полном объеме.  

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Модульные котельные  - Н» (

<

...>,  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Управления строительства и  инвестиций Тамбовской области (

<

...>, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку по государственному контракту   № 0164200003013005409_53113 от 13.02.2014 в размере 36 489,36 руб. за периоды с  15.11.2014 по 28.11.2014, с 15.11.2014 по 20.02.2015.  

3. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Модульные котельные  - Н» (

<

...>,  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 2 000 руб.  

Выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу.  

29 мая 2017 года 

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в течение одного месяца со  дня принятия в Девятнадцатый апелляционный арбитражный суд (394006, Воронеж, ул.  Платонова, дом 8), а также в порядке кассационного обжалования в Арбитражный суд  Центрального округа в течении двух месяцев со дня его вступления в законную силу,  через арбитражный суд Тамбовской области.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или  кассационной жалобы можно получить соответственно на интернет-сайтах  Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда, Арбитражного суда Центрального  округа.  

Судья Тишин А.А.