АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000 http://www.kemerovo.arbitr.ru 

E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А27-11871/2022

город Кемерово

06 сентября 2022 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Беляевой Л.В.,  

при ведении протокола с использованием аудиозаписи секретарем судебного заседания  Новиковой А.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению некоммерческой  организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса", г.  Кемерово (ОГРН: 1134200001671; ИНН 4205997094)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Сибирский строитель", г. Кемерово  (ОГРН: 1034205015602; ИНН 4209026826)  

о взыскании 588 009,76 руб. неустойки (с учетом уточнений)  при участии:  

от истца – Сердюк Г.А., доверенность № 107-22 от 21.12.2021; от ответчика – не явились; 

Руководствуясь статьями 110, 168-171, 176, 180, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Сибирский строитель" в  пользу некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных  домов Кузбасса" неустойку в размере 588 009,76 руб., расходы по уплате государственной  пошлины в размере 2000 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Сибирский строитель"  государственную пошлину в размере 12760 руб. в доход федерального бюджета.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в  течение одного месяца с момента его принятия (изготовления его в полном объеме).  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный апелляционный  суд.  

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня  вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Кемеровской области.  

Судья Л.В. Беляева