6_637981  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Коммунистический проспект 28, г. Южно-Сахалинск, 693000 тел. 460-945, факс 460-952 http://sakhalin.arbitr.ru/ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть) 

г. Южно-Сахалинск № А59 – 2086/2015 03 марта 2017 года 

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Белова А.С.  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  Сингаевской Е.Н. рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  иску муниципального казенного учреждения «Управление капитального  строительства Корсаковского городского округа» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  «Стройград» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о частичном  расторжении контракта и взыскании неустойки,  

встречному иску общества с ограниченной ответственностью  «Стройград» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к муниципальному  бюджетному учреждению «Управление капитального строительства  Корсаковского городского округа» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) о взыскании задолженности, неустойки, признании  соглашения недействительным.  

Руководствуясь ст.ст. 167-170, 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Иск муниципального казенного учреждения «Управление  капитального строительства Корсаковского городского округа»  удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Стройград» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  муниципального казенного учреждения «Управление капитального  строительства Корсаковского городского округа» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) неустойку в сумме 2 000 000 (два миллиона) руб.  

В удовлетворении встречного иска общества с ограниченной  ответственностью «Стройград» отказать полностью.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Стройград» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в федеральный  бюджет 195 260 (сто девяносто пять тысяч двести шестьдесят) руб. 81 коп.  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный  апелляционный суд в месячный срок со дня его изготовления в полном  объеме, через Арбитражный суд Сахалинской области.  

 Судья А.С.Белов