1879/2022-259409(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-18238/2022

г. Казань

14 октября 2022 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи  Прокофьева В.В., при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного  заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном  заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "Техстрой" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью  Строительно-коммерческая фирма "Спецстрой" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о  взыскании 1 702 895 руб. 42 коп. долга, 2 556 893 руб. 33 коп. пени за период с 21.12.2021г. по  04.07.2022г. с последующим начислением по день фактического исполнения обязательства,  

с участием: 

от истца – ФИО2, представитель по доверенности от 10.01.2022г., диплом представлен  (до перерыва), после перерыва ФИО3, представитель по доверенности от  10.01.2022г., диплом представлен,  

от ответчика – не явился, извещен, 

руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л :

иск удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Строительно-коммерческая  фирма "Спецстрой" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с  ограниченной ответственностью "Техстрой" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 0,13  руб. долга, 1 000 000 руб. неустойки (применив положения ст. 333 Гражданского кодекса  Российской Федерации), продолжить начислять неустойку из расчета 0,2% от суммы долга  0,13 руб., начиная с 01.10.2022г. по день фактического исполнения обязательства.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Строительно-коммерческая  фирма "Спецстрой" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  38 501 руб. расходов по госпошлине.  

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок.  

Судья В.В. Прокофьев  

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство Дата 27.12.2021 11:24:14 

Кому выдана Прокофьев Владимир Владимирович