АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А45-31965/2024

г. Новосибирск

23 апреля 2025 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи 

Гребенюк Д.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Савченко А.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «АМТ-Групп»  

(ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск, 

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-торговая компания Монолит» (ОГРН 

<

***>), г. Котельники,  

третье лицо: ФИО1, г. Мурманск, о взыскании 36 015 057 рублей 47 копеек,  

при участии представителей: 

истца - ФИО2 доверенность от 09.01.2024, диплом, паспорт; ответчика - не явился, извещен надлежащим образом,  

третьего лица – не явился, извещен надлежащим образом, 

руководствуясь статьями 104, 110, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-торговая компания Монолит» в пользу общества с ограниченной ответственностью «АМТ-Групп»:  

по договору субподряда № Д-СП-18 от 01.09.2023: неотработанный аванс в размере 1 430 636 рублей 56 копеек, неустойку за нарушение срока выполнения работ в размере 1 327 247 рублей 60 копеек, штраф в размере 250 000 рублей, пени за нарушение срока возврата аванса в размере 479 263 рубля 25 копеек, пени за несвоевременный возврат аванса по ставке 0,1% от суммы неотработанного аванса за каждый день просрочки за период с 23.04.2025 и до полного погашения указанной задолженности;  

по договору субподряда № Д-СП-23 от 15.09.2023: неотработанный аванс в размере 4 549 740 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 806 950 рублей 33 копейки, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ключевой ставки от суммы неосновательного обогащения за каждый день просрочки за период с 23.04.2025 и до полного погашения указанной задолженности;  

по договору субподряда № Д-СП-27 от 27.11.2023: неотработанный аванс в размере 4 810 682 рубля 01 копейка, неустойку за нарушение срока выполнения работ в размере 1 050 522 рублей 12 копеек, неустойку в размере 260 000 рублей, штраф в размере 250 000 рублей, пени за нарушение срока возврата аванса в размере 1 611 578 рублей 47 копеек, пени за несвоевременный возврат аванса по ставке 0,1% от суммы неотработанного аванса за каждый день просрочки за период с 23.04.2025 и до полного погашения указанной задолженности;  

задолженность за поставленный товар в размере 2 693 728 рублей 50 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 142 583 рубля 11 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ключевой ставки от суммы неосновательного обогащения за каждый день просрочки за период с 23.04.2025 до погашения задолженности, расходы по уплате государственной пошлины по иску в размере 200 000 рублей.  

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с  

момента его принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск). Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.  

Судья Д.В. Гребенюк