20/2019-121713(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 

http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  резолютивная часть

Дело № А79-6018/2019

г. Чебоксары

14 ноября 2019 года

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи  Трусова А.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  акционерного общества "Компания "Связь и информационные технологии",  

ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 127299, 

<

...>, этаж 11, пом. XVI, ком. 36, 

к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания  "Спецстройстандарт",  

ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 428022, 

<

...>, о взыскании 65 246 руб., 

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных  требований относительно предмета спора,  

публичного акционерного общества "Мегафон", 127006, 

<

...>, 

руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная  компания "Спецстройстандарт" в пользу акционерного общества "Компания "Связь  и информационные технологии" 43 882 (Сорок три тысячи восемьсот восемьдесят  два) рубля 12 копеек пени за просрочку выполнения работ в период с 03.05.2016 по  02.07.2018, 21 363 (Двадцать одна тысяча триста шестьдесят три) рубля 88 копеек  убытков, 2 610 (Две тысячи шестьсот десять) рублей возмещения расходов по  государственной пошлине.  

Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с акционерного общества "Компания "Связь и информационные  технологии" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строительная  компания "Спецстройстандарт" 1 826 (Одна тысяча восемьсот двадцать шесть)  рублей 03 копейки пени за просрочку оплаты работ в период с 14.08.2018 по  25.09.2018.  

В оставшейся части требований в иске отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная  компания "Спецстройстандарт" в доход федерального бюджета 1 840 (Одна тысяча  восемьсот сорок) рублей государственной пошлины.  

Взыскать с акционерного общества "Компания "Связь и информационные  технологии" 160 (Сто шестьдесят) рублей государственной пошлины.  

Произвести зачет удовлетворенных требований по первоначальному и  встречному искам.  

В результате произведенного зачета взыскать с общества с ограниченной  ответственностью "Строительная компания "Спецстройстандарт" в пользу  акционерного общества "Компания "Связь и информационные технологии" 66 029  (Шестьдесят шесть тысяч двадцать девять) рублей 97 копеек.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний  Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого  арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух  месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления  арбитражного суда.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики –  Чувашии.  

Судья А.В. Трусов