5_430250  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ проспект имени Идриса Базоркина ,44, город Назрань, Республика Ингушетия телефон: (8732) 22-40-77, факс: (8732) 22-40-80, http://ingushetia.arbitr.ru/, info@ingushetia.mail 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А18-836/2020

город Назрань

06 апреля 2023 года

Арбитражный суд Республики Ингушетия в составе судьи Тутаева Х.А., при ведении  

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Министерства строительства Республики  

Ингушетия (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Оригинал» (ОГРН: 

<

***>,  

ИНН: 

<

***>), 

о взыскании неустойки за нарушение обязательств по контракту,   при участии:  

от истца – ФИО2, по доверенности № 178 от 24.08.2022 г.  от ответчика – не явился, надлежаще извещен,  

Руководствуясь статьями 110,167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, суд,  РЕШИЛ:  Исковые требования удовлетворить полностью. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Оригинал» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Министерства строительства Республики  

Ингушетия (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) неустойку за нарушение срока  

выполнения работ по государственному контракту № 0114200000117000542_309089 от  

27.06.2017г. по строительству школы в размере 29 032 118,08 рублей.  

Обязать ООО «Оригинал» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) выполнить  

принятые на себя обязательства по государственному контракту  

 № 0114200000117000542_309089 от 27.06.2017г. по строительству школы в полном  объеме.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Оригинал» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Автономной некоммерческая организация  «Центр независимых судебных экспертиз и оценки» (адрес: РИ, г. Назрань, Территория  Центральный округ, ул. С.С. Осканова, д.67, ОГРН: 

<

***>, ИНН:0608037149)  

судебные расходы на экспертизу в размере в размере 320 000 (триста двадцать тысяч)  рублей.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Оригинал» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 168 161 рублей.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы  решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия  постановления апелляционной инстанции.  

 Апелляционная жалоба на решение суда может быть подана в Шестнадцатый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия решения  (изготовления в полном объеме).  

 Кассационная жалоба может быть подана в Арбитражный суд Северо-Кавказского  округа, в течение двух месяцев при условии, что решение суда первой инстанции было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

 Жалобы на решение суда первой инстанции подаются через Арбитражный суд  Республики Ингушетия.  

 Судья Тутаев Х.А. 

Электронная подпись действительна. 

Данные ЭП:Удостоверяющий центр 

Дата 12.09.2022 3:26:51

Кому выдана a18.htutaev@arbitr.ru