Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-86302/2023

26 апреля 2024 года

г.Санкт-Петербург

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе судьи  Бутова Р.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Прониным М.А.  

рассмотрев 14.03.2024 в судебном заседании дело по иску:

общества с ограниченной ответственностью "КАПИТЕЛЬ" (адрес:  Россия 196006, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, УЛ. ЗАСТАВСКАЯ, Д. 7, ЛИТЕР З, ПОМЕЩ. 6Н, ОГРН: 

<

***>);

к обществу с ограниченной ответственностью "НПО ЛАБОРАТОРИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ" (адрес:  Россия 198097, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ПР-КТ СТАЧЕК 47,лит.Ш,пом. 2-Н, каб.131, ОГРН:  

<

***>);

о взыскании 192 855, 57 руб. неустойки

при участии: от истца – ФИО1, доверенность от 29.12.2023, от ответчика – ФИО2, доверенность от 29.01.2024

установил:

общество с ограниченной ответственностью "КАПИТЕЛЬ" (далее – истец, Общество, Подрядчик) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "НПО ЛАБОРАТОРИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ" (далее – ответчик, Компания, Заказчик) о взыскании 192 855, 57 руб. неустойки по договору № 2207/2021-НПО ЛССС от 22.07.2021.

Определением суда от 12.09.2023 иск принят к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон, определением суда от 05.12.2023 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, истцу предложено проверить поступившие оплаты, провести сверку расчетов, ответчику предложено представить отзыв.

Занесенным в протокол судебного заседания определением, суд в соответствии с пунктом 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в первой инстанции.

В судебное заседание явились истец и ответчик.

Представитель истца представил заявление об уточнении исковых требований в соответствии со статьей 49 АПК РФ, просит взыскать с ответчика неустойку в размере 692 351, 51 руб. за периоды с 22.02.2022 по 01.04.2022 и с 01.20.2022 по 17.08.2023. Уточнение принято судом.

Представитель ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве, заявил о несоразмерности неустойки.

Выслушав представителей истца и ответчика, исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд установил следующее.

Как усматривается из материалов дела, 22 июля 2021 года между истцом и ответчиком был заключён договор подряда № 2207/2021- НПО ЛССС (далее - Договор), по условиям которого Подрядчик обязался выполнить работы по изготовлению, поставке, монтажу и проведению пусконаладочных работ аспирации этап 1 в осях 1-23/И-М в здании цеха №170 инв. №000-0095 (далее - Объект), сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязался принять результат работ и оплатить его.

Общая стоимость выполненных Подрядчиком работ составила 6 838 567, 84 рублей. Все подлежащие выполнению работы Подрядчиком выполнены и были оформлены исполнительной документацией по договору подряда № 2207/2021- НПО ЛССС от 22.07.2021, актами о приемке выполненных работ по форме КС-2, справками о стоимости выполненных работ по форме КС-3, и переданы Заказчику 30.12.2022 для приемки, подписания и оплаты, также на электронном носителе.

Пунктами 5.4. и 5.5. Договора установлено, что приемка выполненных работ производится и претензии по поводу качества работ направляются в письменном виде Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком акта о приемки выполненных работ в целом, т.е. до 28.01.2022. В установленный срок Заказчик подписанные акты не возвратил, претензий относительно качества выполненных работ не завил.

Пунктом 3.2.2. договора установлено, что оплата выполненных работ производится в течение 15 банковских дней с даты подписания актов сдачи приемки выполненных работ по договору (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). С учетом предусмотренного Договором срока для подписания Заказчиком актов КС-2 и справок КС-3, оплата выполненных работ должны была быть им произведена до 21.02.2022 г. Однако Заказчик работы в полном объеме не оплатил. С учетом частичной оплаты задолженность Ответчика составила 1 928 555,73 рублей.

С целью взыскания задолженности по договору подряда с ответчика, истец  обратился в арбитражный суд с исковым заявлением.

Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10 апреля 2023 года по делу № А56-110986/2022, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 05 июля 2023 года с ответчика в пользу истца взыскана задолженность по договору подряда от 22.07.2021 года № 2207/2021 -НПО ЛССС» в размере 1 928 555, 73 руб. и судебные расходы по уплате госпошлины в размере 32 286 руб.

Решение суда исполнено ответчиком в принудительном порядке 17 августа 2023 года.

Разделом 4 Договора было установлено, что гарантия качества работ использованных материалов и оборудования обеспечиваются в виде гарантийного удержания в размере 5 % от стоимости фактически выполненных работ - 96 427,79 рублей, которое согласно п.4.3. Договора возвращается Подрядчику по истечению трех месяцев с даты подписания Акта сдачи- приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ в целом. Принимая во внимание, что Ответчик работы принял 05 ноября 2021 года, сумма гарантийного удержания 96 427,79 рублей должна была быть им оплачена 05.02.2022.

Пунктом 7.9. Договора стороны согласовали ответственность Заказчика за нарушение сроков оплаты работ: «За нарушение сроков оплаты работ, предусмотренных настоящим договором Заказчик уплачивает Подрядчику, по его требованию пени в размер 0,1% от суммы, срок уплаты которой нарушен, за каждый день просрочки, но не более 10%.

26 октября 2022 года ООО «Капитель» было направлено ООО «НПО Лаборатория специальных сталей и сплавов» требование об оплате неустойки в размере 10 % от суммы задолженности (1 928 555, 73 руб.), что составляет 192 855, 57 руб. Данное требование было оставлено без ответа и удовлетворения, что явилось основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

В силу положений пункта 1 статьи 329 ГК РФ и статьи 330 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, предусмотренной договором.

По расчету истца размер неустойки составил 73 285, 12 руб. за период с 22.02.2022 и 619 066, 39 руб. за период с 01.10.2022 по 17.08.2023. Таким образом, общий размер неустойки за период с 22.02.2022 по 17.08.2023  составляет 692 351, 51 руб.

Расчет неустойки, представленный истцом, судом проверен, подлежит корректировке с учетом Постановления Правительства РФ от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами". 

По расчету суда, размер неустойки за период с 22.02.2022 по 31.03.2022 составляет 71 356, 35 руб., размер неустойки за период с 02.10.2022 по 17.08.2023 составляет 617 136 руб. Общий размер неустойки за период с 22.02.2022 по 17.08.2023  по расчету суда составляет 690 422 руб. 95 коп.

Оснований для снижения неустойки судом не установлено.

Иск подлежит удовлетворению частично.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы истца по уплате госпошлины подлежат отнесению на ответчика.

Поскольку иск был увеличен, на основании статей 333.22 п.1.п.п.3, 333.18 п.1.п.п.2 НК РФ госпошлину в размере 10 014 рублей, пропорционально размеру увеличения, подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета и 47 руб. с истца в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "НПО ЛАБОРАТОРИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ" (ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Капитель» (ИНН 

<

***>) 690 422 руб. 95 коп. неустойки и 6 786 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении иска в остальной части отказать.

Взыскать общества с ограниченной ответственностью "НПО ЛАБОРАТОРИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ" (ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 10 014 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Бутова Р.А.