Арбитражный суд Липецкой области

пл. Петра Великого д.7, г. Липецк, 398019

http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Дело № А36-7846/2018

г. Липецк

24 августа 2020 г.

Резолютивная часть дополнительного решения объявлена 04.08.2020.

Дополнительное решение изготовлено в полном объеме 24.08.2020.

Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Крылова А.Г., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Свищевой С.А.

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению 

общества с ограниченной ответственностью «Стимул Групп» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; 398016, 

<

...>)

к государственному учреждению здравоохранения «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 398035, 

<

...>)

о взыскании 2930214 руб. 68 коп.,

 

встречному исковому заявлению государственного учреждения здравоохранения «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 398035, 

<

...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Стимул Групп» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; 398016, 

<

...>)

о взыскании 3 854 656 руб. 35 коп.

 

при участии в судебном заседании:

от истца по первоначальному иску: не явился,

от ответчика по первоначальному иску: не явился, 

 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Стимул Групп» (истец) обратилось в арбитражный суд с иском к государственному учреждению здравоохранения «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» (ответчик, ГУЗ «ЛОКИБ») о взыскании 1 801 444 руб. 92 коп. задолженности.

Определением суда от 06.08.2018 иск принят к производству, возбуждено дело №А36-7844/2018.

Определением суда от 06.08.2018 возбуждено производство по делу №А36-7846/2018 по иску общества с ограниченной ответственностью «Стимул Групп» к государственному учреждению здравоохранения «Липецкая областная клиническая инфекционная больница»  о взыскании 1 128 769 руб. 76 коп.

Определением суда от 19.09.2018 принято встречное исковое заявление  государственного учреждения здравоохранения «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» к обществу с ограниченной ответственностью «Стимул Групп» о взыскании 3 854 656 руб. 35 коп. для рассмотрения совместно с первоначальным иском по делу № А36-7844/2018.

Определением суда от 26.09.2018 дело №А36-7844/2018 и дело №А36-7846/2018 объединены в одно производство для совместного рассмотрения, делу присвоен                 №А36-7846/2018.

Определением от 11.12.2018 арбитражным судом по ходатайству истца назначена судебная экспертиза, производство по делу приостановлено. Проведение экспертизы по делу поручено ООО «Липецкое экспертно-оценочное бюро» экспертам ФИО1, ФИО2.

22 января 2020 года в адрес суда поступило заключение эксперта и счет на оплату за экспертное исследование №6 от 21.01.2020 на сумму 90 000 руб.

Определением от 23.01.2020 суд возобновил производство по делу.

Заключением судебного эксперта №01-001/19 от 20.01.2019 установлено, что работы по актам №1 от 07.02.2018, №2 от 13.02.2018, №3 от 05.03.2018, №4 от 14.03.2018 выполнены частично на сумму 293343 руб., при этом необходимость немедленных действий в интересах заказчика по выполнению дополнительного объема работ отсутствовала, приостановление работ не могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.

Судом сделан вывод, что с учетом заключения судебного эксперта работы по актам №1 от 07.02.2018, №2 от 13.02.2018, №3 от 05.03.2018, №4 от 14.03.2018 не подлежат оплате в полном объеме.

Согласно ст. 110 АПК РФ в связи с отказом в иске в указанной части судебные расходы по оплате услуг эксперта относятся на истца в полном объеме.

За проведение экспертизы истцом на депозитный счет   Арбитражного суда Липецкой области были перечислены денежные  средства в сумме 60000 руб. (платежное поручение № 2246 от 03.12.2018).

Таким образом, с истца в пользу экспертной организации подлежат взысканию денежные средства в сумме 30 000 руб.

Руководствуясь статьями 106, 110, 150, 167-171, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стимул Групп» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; 398016, 

<

...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Липецкое экспертно-оценочное бюро» (

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) судебные расходы за услуги по проведению экспертизы в сумме 30 000 руб.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Липецкой области в месячный срок после его принятия.

 

Судья                                                                                                                    А.Г. Крылов