105/2019-135209(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-15041/2019

г. Владивосток

18 сентября 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 18 сентября 2019 года.  Полный текст решения изготовлен 18 сентября 2019 года.  

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи В.В.Овчинникова,  при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску акционерного общества  "ПРИМОРСКОЕ АВТОДОРОЖНОЕ РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"  

(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к акционерному обществу "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании 1574308 рублей 53 копеек при участии 

от истца: представитель ФИО2, доверенность от 09.04.2019,  паспорт,  

от ответчика: представитель не явился, извещение надлежащее,  

установил:

акционерное общество "ПРИМОРСКОЕ  АВТОДОРОЖНОЕ РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" обратилось в  

арбитражный суд с иском к акционерному обществу  "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" о  взыскании 918 977,83 рублей пени и пени, начисленную на сумму  основного долга в размере 23 211 951,84 рубля за период с 06.07.2019 по  день фактического исполнения обязательства.  

Ответчик в заседание суда не явился, отзыв на иск не представил, о  месте и времени судебного заседания извещен надлежащим образом.  Судебное заседание проводится в отсутствие представителя ответчика по  имеющимся материалам дела в соответствии со статьей 136 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

В предварительном судебном заседании, признав дело  подготовленным, учитывая, что лица, участвующие в деле, извещены о  времени и месте судебного заседания и ими не были заявлены возражения  относительно перехода в судебное заседание, судом на основании статьи  137 АПК РФ завершено предварительное судебное заседание и открыто  судебное заседание в первой инстанции.  

В судебном заседании 17.09.2019, в порядке статьи  163Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  объявлялся перерыв до 10 часов 45 минут 18.09.2019. Об объявлении  перерыва лица, участвующие в деле, уведомлены путем размещения на  официальном сайте арбитражного суда информации о времени и месте  продолжения судебного заседания.  

Истец заявил ходатайство об уточнении размера исковых  требований, просит взыскать 1 574 308 рублей 53 копейки. Судом  ходатайство рассмотрено и удовлетворено в соответствии со статьей 49  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  поскольку оно не нарушает прав и законных интересов других лиц.  

В судебном заседании представитель истца уточненные исковые  требования поддержал в полном объеме.  

Оценив доводы сторон и представленные доказательства в  соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд установил следующее.  

27.12.2017 между акционерным обществом «Специализированное  строительное управление» (Заказчик) и акционерным обществом  «Приморское автодорожное ремонтное предприятие» (Подрядчик),  заключен договор подряда № 27/12-2017 на выполнение работ по  содержанию искусственных дорожных сооружений на автомобильных  дорогая общего пользования регионального и межмуниципального  значения на территории Приморского края с ценой договора 87 742 869  рублей 65 копеек.  

В рамках исполнения вышеуказанного договора у АО «СПЕЦ СУ»  перед АО «Примавтодор» образовалась задолженность в размере 23 211  951,84 рубль: остаток задолженности за выполненные работы в июле 2018  г. в размере 1 523 700.87 рублей и 21 688 250,97 рублей задолженность, за  выполненные работы с октября 2018 г. по декабрь 2018 г.  

Решением Арбитражного суда Приморского края от 18.04.2019 по  делу № А51-647/2019 с акционерного общества «Специализированное  строительное управление» в пользу АО «Примавтодор» взыскано 1 523 700  рублей 87 копеек основного долга, 108 106 рублей 79 копеек пени, 29 301  рубль судебных расходов по оплате государственной пошлины по иску.  

Указанные обстоятельства не подлежит повторному доказыванию в  силу статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации.  

Пеня в размере 108 106 рублей 79 копеек по делу № А51-647/2019  начислена на сумму задолженности в размере 1 523 700 рублей 87 копеек  со дня следующего после дня истечения установленного договором срока  исполнения обязательства до даты направления иска АО «СПЕЦ СУ» (до  15.01.2019).  

Решением Арбитражного суда Приморского края от 07.05.2019 по  делу № А51-2426/2019 с акционерного общества «Специализированное  строительное управление» в пользу АО «Примавтодор» взыскано 21 688  250 рублей 97 копеек основного долга, 224 616 рублей 06 копеек пени, 132  564 рубля судебных расходов по оплате государственной пошлины по  иску.  

Пеня в размере 224 616 рублей 06 копеек по делу № А51-2426/2019  начислена на сумму задолженности в размере 21 688 250 рублей 97 копеек  со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока  исполнения обязательства до даты направления иска АО «СПЕЦ СУ» (до  01.02.2019).  

Платежными поручениями № 1515 от 13.08.2019, № 1581 от  22.08.2019, № 1634 от 06.09.2019 ответчик произвел оплату.  

Данные обстоятельства сторонами не оспорены и в силу части 3.1  статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  считается признанными АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ  СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ".  

За период с 16.01.2019 по 06.09.2019 истцом рассчитана неустойка  за просрочку ответчиком исполнения обязательств по договору подряда в  сумме 1 574 308 рублей 53 копеек.   

Просрочка исполнения денежных обязательств послужила  основанием для обращения истца в Арбитражный суд Приморского края с  настоящим иском.  

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской  Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в  соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.  Изменение условий обязательства в одностороннем порядке, как и отказ от  исполнения обязательства, не допускается.  

Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой (пеней) признается  определенная законом или договором денежная сумма, которую должник  обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего  исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.  

В соответствии с пунктом 6.5 договора от 27.12.2017 № 27/12-2017,в  случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных  договором, а также иных случаях ненадлежащего исполнения заказчиком  обязательств, предусмотренных договором, подрядчик вправе потребовать  уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день  просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается  договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от неуплаченной в срок  суммы.  

При проверке расчета судом установлено, что заявитель не применил  ключевую ставку, действующую на дату погашения задолженности, что  предусмотрено пунктом 6.5. договора и при определении периода  начисления штрафных санкций истцом не принято во внимание положения  статьи 193 ГК РФ.  

 Поскольку материалами дела подтверждается просрочка исполнения  денежных обязательств ответчиком, суд считает обоснованными  требования истца о взыскании неустойки, размер которой с учетом  перерасчета составил сумму 1 452 643 рубля.  

О применении статьи 333 Гражданского кодекса Российской  Федерации ответчик не заявлял.  

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной  

пошлины относятся на стороны пропорционально удовлетворенным  требованиям.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" в пользу  АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПРИМОРСКОЕ АВТОДОРОЖНОЕ  РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" 1 452 643 рубля неустойки, а также 21 380  рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины.  

В остальной части исковых требований отказать. 

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" в доход  федерального бюджета 5 063 рубля 56 копеек государственной пошлины.  

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПРИМОРСКОЕ  АВТОДОРОЖНОЕ РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" в доход федерального  бюджета 2 300 рублей государственной пошлины.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную  силу.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд  Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый  арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного  округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения  в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения  апелляционной инстанции.  

 Судья Овчинников В.В. 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департаментаДата 27.05.2019 2:26:14

 Кому выдана Овчинников Василий Васильевич