1 18_3038246  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,  

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru  

сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-21983/17

г. Уфа

17 ноября 2017 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи  

Хомутовой С. И., при ведении протокола судебного заседания секретарем  судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по иску  

Общества с ограниченной ответственностью холдинговая компания  "Башбетон" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью "Эволюция подводного  строительства" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  

о взыскании суммы долга в размере 3 323 401 руб. 70 коп., суммы пени  в размере 254 391 руб. 59 коп.,  

и по встречному иску  

Общества с ограниченной ответственностью "Эволюция подводного  строительства" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью холдинговая компания  

"Башбетон" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  

о взыскании суммы неустойки по договору № 103/2016 от 12.02.2016 в  

размере 187 798 руб. 00 коп., в порядке зачета первоначального требования,  

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации оглашается 

резолютивная часть решения

.  

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью  холдинговая компания "Башбетон" удовлетворить.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Эволюция  подводного строительства" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в  пользу общества с ограниченной ответственностью холдинговая компания  "Башбетон" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) сумму долга в  

размере 3 323 401 руб.70 коп., неустойку в сумме 332 340 руб.17 коп.,  расходы по оплате государственной пошлины в сумме 40 889 руб.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Эволюция  подводного строительства" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в  доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 390 руб.  

 Встречные исковые требования общества с ограниченной  ответственностью "Эволюция подводного строительства", удовлетворить  частично.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью холдинговая  компания "Башбетон" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью "Эволюция подводного  строительства" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) неустойку в  сумме 132 692 руб.06 коп., расходы по оплате государственной пошлины в  сумме 6 634 руб.  

 В остальной части иска, отказать. 

 Произвести зачет однородных взыскиваемых сумм, по результатам  которого:  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Эволюция  подводного строительства" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в  пользу общества с ограниченной ответственностью холдинговая компания  "Башбетон" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) задолженность в  сумме 3 557 304 руб.87 коп.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную  силу.  

 Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено,  вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления  его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом  Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный  суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения  апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно  на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда  www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа  www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья С.И. Хомутова