Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-125876/19-141-1081

04 сентября 2019г.

г.  Москва

Резолютивная часть решения объявлена          29 августа 2019г.

Мотивированное решение изготовлено                          04 сентября 2019г.

Арбитражный суд в составе судьи Авагимяна А.Г.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрел дело по иску ООО "Перегородка 77" (ИНН 

<

***>) 

к ООО "Аксэпт" (ИНН 

<

***>)

о взыскании 328 071руб. 25коп.

В судебное заседание явились:

от истца – ФИО2 по доверенности от 08.03.2019г., 

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 03.06.2019г., 

 

УСТАНОВИЛ:

ООО "Перегородка 77" обратилось с исковым заявлением к ООО "Аксэпт" о взыскании 158 412руб. 00коп. задолженности и 169 659руб. 25коп. неустойки по договору №15.04-1Ф от 15.04.2016г. Кроме того, истец просит взыскать 40 000руб. 00коп. расходов на оплату услуг представителя.

Учитывая, что в предварительном судебном заседании у лиц, участвующих в деле, отсутствовали возражения против перехода из предварительного судебного заседания в основное, то суд завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в первой инстанции  на основании ст. 137 АПК РФ. 

Истец поддержал исковые требования, просил их удовлетворить.

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований по доводам, изложенным в отзыве.

Оценив материалы дела, выслушав представителей сторон, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований исходя при этом из следующего.

Как усматривается из материалов дела, 15.04.2016г. между истцом и ответчиком заключен договор №15.04-1Ф.

В соответствии с вышеуказанным договором истец обязался выполнять работы, а ответчик принимать и оплачивать их.

В порядке ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

Истец свои обязательства по договору выполнил надлежащим образом, о чем свидетельствуют акт о приемке выполненных работ №00000047 от 04.05.2016г. и справка о стоимости выполненных работ и затрат №47 от 04.05.2016г., подписанные со стороны ответчика.

В порядке ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Ответчиком частично оплачены выполненные работы, задолженность составила 158 412руб. 00коп. и до настоящего времени им не погашена.

Так, в действиях ответчика усматривается односторонний отказ от исполнения обязательств, что в соответствии со ст. 310 ГК РФ не допускается, следовательно, требование истца о взыскании 158 412руб. 00коп. задолженности является обоснованным и подлежит удовлетворению в судебном порядке.

Довод ответчика касаемо отсутствия задолженности по договору, признан судом необоснованным, поскольку доказательств полной оплаты стоимости выполненных работ, в материалы дела не представлено.

Факт наличия задолженности ответчика подтверждается актами КС-2, КС-3, подписанными ответчиком без замечаний.

Так, акты КС-2 и КС-3 подписаны со стороны ответчиком уполномоченным лицом, на которых имеется печать организации. Так, об утрате печати организации с соответствующим заявлением в установленном порядке ответчик не обращался, правом заявления о фальсификации доказательства, представленного другим лицом в порядке ст. 161 АПК РФ, не воспользовался, в связи с чем представленные в материалы дела акты КС-2 и КС-3  исследованы судом как относимое и допустимое доказательство.

Довод ответчика о том, что истцом пропущен срок исковой давности, признан судом необоснованным, поскольку до истечения срока исковой давности ответчику была направлена претензия. Соблюдение обязательного претензионного порядка урегулирования спора предусмотрено арбитражным процессуальным законодательством, что влечет приостановление срока исковой давности в силу п. 3 ст. 202 ГК РФ.

Акты КС-2 и КС-3  подписаны сторонами 04.05.2016г., следовательно, срок исковой давности истек 10.05.2019г. (с учетом п. 3.2.1. договора).

Между тем, согласно п. 6.1. договора сторона, получившая претензию, обязана в письменном виде сообщить заявителю о результатах ее рассмотрения не позднее 20-дневного срока со дня получения.

Согласно п. 3 ст. 202 ГК РФ если стороны прибегли к предусмотренной законом процедуре разрешения спора во внесудебном порядке (процедура медиации, посредничество, административная процедура и т.п.), течение срока исковой давности приостанавливается на срок, установленный законом для проведения такой процедуры, а при отсутствии такого срока - на шесть месяцев со дня начала соответствующей процедуры.

По смыслу указанной нормы соблюдение сторонами предусмотренного законом претензионного порядка в срок исковой давности не засчитывается, фактически продлевая его на этот период времени.

Исходя из положений п. 5 ст. 4 АПК РФ спор, возникающий из гражданских правоотношений, может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом либо договором.

Как следует из представленной в материалы дела претензии, она была направлена ответчику 16.04.2019г., то есть в пределах срока исковой давности (до 10.05.2019г.).

Таким образом, в период соблюдения истцом обязательного претензионного порядка урегулирования спора приостанавливалось течение срока исковой давности в силу действующего законодательства.

Исковое заявление было подано истцом 20.05.2017г. (направлено почтой 17.05.2019г.), то есть в пределах срока исковой давности.

Истец просит взыскать пени, предусмотренные п. 4.2 договора из расчета 0,1% за каждый день просрочки, что по расчету  истца составляет 169 659руб. 25коп.

Размер пени судом проверен, признан правильным и соответствующим последствиям нарушения обязательства, в связи с чем подлежащим взысканию с ответчика в судебном порядке в заявленной сумме.

Согласно п. 71 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016г. №7 «О применении судами некоторых положений гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (п. 1 ст. 2, п.1 ст. 6, п. 1 ст.333 ГК РФ).

Согласно п.72 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016г. №7 «О применении судами некоторых положений гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» заявление ответчика о применении положений ст. 333 ГК РФ может быть сделано исключительно при рассмотрении дела судом первой инстанции или судом апелляционной инстанции в случае, если он перешел к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции (ч. 5 ст. 330, ст. 387 ГПК РФ, ч. 6.1 ст. 268, ч. 1 ст. 286 АПК РФ).

Оснований для снижения неустойки не имеется, поскольку соответствующего заявления со стороны ответчика не поступило.

Истцом заявлено требование о  взыскании 40 000руб. 00коп. судебных расходов.

Статьей 106 АПК РФ установлено, что к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Согласно пункту 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 05.12.2007г. № 121 «Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах», понесенные истцом затраты на оплату услуг адвоката относятся к судебным расходам.

Истцом в обоснование требования о взыскании 40 000руб. 00коп. судебных издержек представлен договор от 16.04.2019г. и платежное поручение №338 от 23.04.2019г.

Исходя из разумности и соразмерности судебных расходов, а так же с учетом проведения одного судебного заседания в первой инстанции и категории спора, суд считает возможным взыскать с ответчика 40 000руб. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ государственная пошлина относится на ответчика.

Руководствуясь ст. ст. 309, 310, 330, 702, 720  ГК РФ, ст. ст. 106, 110, 167-170, 176  АПК РФ, суд                         

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Аксэпт" (ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Перегородка 77" (ИНН 

<

***>) 158 412руб. 00коп. задолженности, 169 659руб. 25коп. пени, 40 000руб. 00коп. расходов на оплату услуг представителя и 9 561руб. 00коп. расходов по уплате госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный Апелляционный  суд в  течении месяца со дня  принятия. 

Судья                                                                                                   А.Г. Авагимян