14/2017-123883(1) 

Арбитражный Суд Новосибирской области Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е 

 (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А45-12467/2017

07 августа 2017 года

г. Новосибирск

   Арбитражный суд Новосибирской области в составе:  

судьи Векшенкова Д.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Фроловой  А.Ю.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению мэрии города Новосибирска  к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «ВИРА-СТРОЙ»  

о взыскании неустойки, 

На основании изложенного, арбитражный суд, руководствуясь статьями 110, 167-170,  171 Арбитражного процессуального кодекса РФ, решил:  

 взыскать в пользу мэрии города Новосибирска с общества с ограниченной  ответственностью Строительная компания «ВИРА-СТРОЙ» неустойку за период с  

03.02.2015 по 06.06.2016 в сумме 868 552 рублей 85 копеек, 

 в федеральный бюджет с общества с ограниченной ответственностью Строительная  компания «ВИРА-СТРОЙ» государственную пошлину в размере 20 371 рубля.  

 Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца  после его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск).  

 Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня  вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень)  при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

 Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Новосибирской области.  

 Судья Д.В. Векшенков