1012/2018-170643(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 

http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А79-4879/2018

г. Чебоксары

24 сентября 2018 года

Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии  в составе судьи Коркиной О.А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

общества с ограниченной ответственностью "МТХ Групп", 

<

...>, ОРГН 1182130003274,  ИНН 

<

***>,  

к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания  "Стройсфера", 

<

...>, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>,  

о взыскании 71 422 руб. 45 коп. неустойки и 50% штрафа (в редакции уточнения от  24.07.2018),  

с привлечением третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований  относительно предмета спора:  

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7,  

при участии от истца - ФИО8 по доверенности от 30.03.2018,  

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная  компания "Стройсфера" в пользу общества с ограниченной ответственностью  "МТХ Групп" 71 422 (Семьдесят одна тысяча четыреста двадцать два) руб. 45 коп.  неустойки за период с 04.05.2015 по 01.07.2015, 35 711 (Тридцать пять тысяч  семьсот одиннадцать) руб. 22 коп. штрафа, всего 107 133 руб. 67 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная  компания "Стройсфера" в доход федерального бюджета 4 214 (Четыре тысячи  двести четырнадцать) руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний  Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого  арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух  месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления  арбитражного суда.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики –  Чувашии.  

Судья О.А. Коркина