Арбитражный суд Рязанской области

ул. Почтовая, 43/44, г. Рязань, 390000; факс (4912) 275-108;

http://ryazan.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А54-359/2023

г. Рязань

17 апреля 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 11 апреля 2023 года. 

Полный текст решения изготовлен 17 апреля 2023 года.

Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи  Савина Р.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску открытого акционерного общества "Люберецкая специализированная компания "ЛСК-Термостепс" (ОГРН 

<

***>, 

<

...>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Официальное бизнес содружество" (ОГРН 

<

***>, г. Рязань, район Южный промузел, д. 10, строение 1, оф. №17)

о взыскании задолженности по договору подряда №56 от 29.04.2019 в сумме 2 305 242 руб. 02 коп., пени в сумме 127 586 руб. 68 коп., задолженности по договору подряда №3009/19 от 30.09.2019 в сумме 44 740 руб. 64 коп., пени в сумме 9 560 руб. 33 коп.,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 - представитель по доверенности от 12.01.2023;

от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания;

установил:

открытое акционерное общество "Люберецкая специализированная компания "ЛСК-Термостепс" обратилось в Арбитражный суд Рязанской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Официальное бизнес содружество" о взыскании задолженности по договору подряда №56 от 29.04.2019 в сумме 2 305 242 руб. 02 коп., пени в сумме 115 262 руб. 10 коп., задолженности по договору подряда №3009/19 от 30.09.2019 в сумме 44 740 руб. 64 коп., пени в сумме 2 237 руб. 03 коп.

Определением суда от 27.01.2023 исковое заявление было принято к производству, назначено предварительное судебное заседание.

13.03.2023 в материалы дела от истца поступил расчет неустойки.

В судебное заседание ответчик не явился, мотивированный отзыв не представил, исковые требования не опроверг.

В порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводилось в отсутствие ответчика, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания в порядке 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель истца заявленные требования поддержал в полном объеме, по основаниям, изложенным в иске.

Заявлений и ходатайств в судебном заседании не поступило.

Рассмотрев материалы дела, оценив и исследовав представленные в дело доказательства, заслушав пояснения представителя истца, арбитражный суд считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению. При этом суд исходит из следующего.

29 апреля 2019 года  между открытым акционерным обществом "Люберецкая специализированная компания "ЛСК-Термостепс" (далее - субподрядчик, истец) и обществом с ограниченной ответственностью "Официальное бизнес содружество" (далее - генподрядчик, ответчик) был заключен договор подряда №56 (т. 1 л.д. 8-40), по условиям которого субподрядчик обязуется выполнить теплоизоляционные работы по следующим проектам: "Замена теплообменников Т-4001/1,2, Т-3/2 шифр проекта №12133-ТИ1, ТИ2; "Замена теплообменников Т-4/1,2, емкостей Е-50б, Е-57 на установке Л-35-6/300 цеха №3" шифр проекта №12124-ТИ; "АВТ-3. Повышение температуры воды в электродегидраторы (монтаж теплообменника) Т-35" шифр проекта "927-ТХ в соответствии с условиями настоящего договора, проектной, сметной и рабочей документации (далее - работы), сдать результат работ генподрядчику, а генподрядчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями настоящего договора (пункт 2.1. договора).

В соответствии с пунктом 3.1. договора стоимость работ по договору определяется исходя из порядка определения стоимости работ, который указан в Приложении №1 к настоящему договору, с применением коэффициента Кд. При формировании расчета договорной цены работ используются условия, указанные в Приложении №1 к настоящему договору. В договорную цену не входит цена материалов и оборудования, предоставляемых генподрядчиком.

Цена договора определяется сторонами исходя из объемов работ, предусмотренных рабочей документацией и согласованными сметами на теплоизоляционные работы по проектам (Приложение №5 к договору) (пункт 3.3. договора).

Согласно пункту 4.1. договора оплата работ субподрядчика по настоящему договору производится генподрядчиком в следующем порядке: Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика на основании актов приема-сдачи работ в течение 60 календарных дней, но не ранее чем через 45 календарных дней (нижняя граница) с даты подписания актов приема-сдачи работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, но не ранее получения оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с законодательством и договором. Счет-фактура подлежит направлению Генподрядчику не позднее 3 дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (пункт 4.1.1. договора).

Стороны ежеквартально, а также после исполнения договора в целом и завершения расчетов оформляют акты сверки расчетов. Датой выполнения работ считается дата подписания сторонами акта приёмки-сдачи выполненных работ (пункт 4.3. договора).

В соответствии с пунктом 5.1. договора сроки начала и окончания работ, в том числе сроки начала и окончания отдельных этапов работ определяются графиком выполнения работ (Приложение №2 договора). Работы, предусмотренные договором, выполняются субподрядчиком в сроки, согласно графику выполнения работ.

Пунктом 8.1. договора предусмотрено, что генподрядчик производит оплату выполненных субподрядчиком работ в порядке, предусмотренном статьей 4 договора, а также производит иные платежи, предусмотренные договором и/или дополнительными соглашениями к нему.

Сдача-приемка работ осуществляется после завершения отдельного этапа работ в соответствии с графиком выполнения работ по акту о приемке выполненных работ. Акт о приемке выполненных работ субподрядчик предоставляет генподрядчику в течение 5 (пяти) календарных дней с даты окончания этапа работ (пункт 21.1. договора).

Согласно пункту 21.2. договора, в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за датой получения от субподрядчика акта о приемке выполненных работ, генподрядчик обязан направить подрядчику подписанный акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных субподрядчиком работ. 

Пунктом 27.2.1. договора предусмотрено, что в случае если генподрядчик нарушил условия оплаты, оговоренные в статье 4 договора, на срок свыше 30 (тридцати) календарных дней, генподрядчик, при условии выполнения субподрядчиком своих обязательств по договору, обязан уплатить субподрядчику пени в размере 0,1% от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5%.

В соответствии с пунктом 30.1. договора все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, с даты их поступления. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Рязанской области (пункт 30.2. договора).

Во исполнение обязательств по договору подряда №56 от 29.04.2019, истец выполнил работы на общую сумму 2 551 733 руб. 51 коп., в подтверждение чего представлены подписанные между сторонами без разногласий и замечаний к качеству и срокам выполнения работ, Акты о приемке выполненных работ №185 от 30.06.2020, №175 от 30.06.2020, №172 от 31.01.20220, №173 от 31.01.2020, №174 от 01.01.2020, №125 от 31.12.2019, №126 от 31.10.2019, №127 от 31.10.2019, №128 от 31.10.2019, №123 от 31.10.2019, №124 от 31.10.2019, №110 от 31.10.2019, №111 от 31.10.2019, №112 от 31.10.2019, №94 от 28.06.2019, №95 от 28.06.2019 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 30.06.2020, №1 от 31.01.2020, №1 от 31.12.2019, №7 от 31.10.2019, №5 от 31.10.2019, №4 от 31.10.2019, №1 от 28.06.2019 (т. 1 л.д. 77-146, т. 2 л.д. 1-28).

С учетом проведенных между сторонами взаимных зачетов на сумму 102 069 руб. 34 коп. и частичной оплатой задолженности на сумму 144 422 руб. 16 коп., задолженность ответчика перед истцом составила 2 305 242 руб. 02 коп.

30 сентября 2019 года  между открытым акционерным обществом "Люберецкая специализированная компания "ЛСК-Термостепс" (далее - субподрядчик, истец) и обществом с ограниченной ответственностью "Официальное бизнес содружество" (далее - генподрядчик, ответчик) был заключен договор подряда №3009/19 (т. 2 л.д. 29-58), по условиям которого субподрядчик обязуется выполнить теплоизоляционные работы по следующим проектам: "Замена колонны З-К-1, емкостей 1-Е-9, Е-30 на газофракционирующей установке цеха №2" (замена емкости Е-30) шифр проекта 807-АТХЗ, 807-ЭНЗ, "Замена элементов РОУ-1 котельной цеха №12" шифр проекта 928-АТХ, 928-ЭМ; "Управление работой воздушных компрессоров ВК-1,2" шифр проекта 0614-0208-ЭМ, в соответствии с условиями настоящего договора, Проектной, Сметной и Рабочей документацией (далее по тексту - работы), сдать результат работ Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями настоящего договора (пункт 2.1. договора).

В соответствии с пунктом 3.1. договора стоимость работ по договору определяется исходя из порядка определения стоимости работ, который указан в Приложении №1 к настоящему договору, с применением коэффициента Кд. При формировании расчета договорной цены работ используются условия, указанные в Приложении №1 к настоящему договору. В договорную цену не входит цена материалов и оборудования, предоставляемых генподрядчиком.

Цена договора определяется сторонами исходя из объемов работ, предусмотренных рабочей документацией и согласованными сметами на теплоизоляционные работы по проектам (Приложение №5 к договору) (пункт 3.3. договора).

Согласно пункту 4.1. договора оплата работ субподрядчика по настоящему договору производится генподрядчиком в следующем порядке: Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика на основании актов приема-сдачи работ в течение 60 календарных дней, но не ранее чем через 45 календарных дней (нижняя граница) с даты подписания актов приема-сдачи работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, но не ранее получения оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с законодательством и договором. Счет-фактура подлежит направлению Генподрядчику не позднее 3 дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (пункт 4.1.1. договора).

Стороны ежеквартально, а также после исполнения договора в целом и завершения расчетов оформляют акты сверки расчетов. Датой выполнения работ считается дата подписания сторонами акта приёмки-сдачи выполненных работ (пункт 4.3. договора).

В соответствии с пунктом 5.1. договора сроки начала и окончания работ, в том числе сроки начала и окончания отдельных этапов работ определяются графиком выполнения работ (Приложение №2 договора). Работы, предусмотренные договором, выполняются субподрядчиком в сроки, согласно графику выполнения работ.

Пунктом 8.1. договора предусмотрено, что генподрядчик производит оплату выполненных субподрядчиком работ в порядке, предусмотренном статьей 4 договора, а также производит иные платежи, предусмотренные договором и/или дополнительными соглашениями к нему.

Сдача-приемка работ осуществляется после завершения отдельного этапа работ в соответствии с графиком выполнения работ по акту о приемке выполненных работ. Акт о приемке выполненных работ субподрядчик предоставляет генподрядчику в течение 5 (пяти) календарных дней с даты окончания этапа работ (пункт 21.1. договора).

Согласно пункту 21.2. договора, в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за датой получения от субподрядчика акта о приемке выполненных работ, генподрядчик обязан направить подрядчику подписанный акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных субподрядчиком работ. 

Пунктом 27.2.1. договора предусмотрено, что в случае если генподрядчик нарушил условия оплаты, оговоренные в статье 4 договора, на срок свыше 30 (тридцати) календарных дней, генподрядчик, при условии выполнения субподрядчиком своих обязательств по договору, обязан уплатить субподрядчику пени в размере 0,1% от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5%.

В соответствии с пунктом 30.1. договора все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, с даты их поступления. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Рязанской области (пункт 30.2. договора).

Во исполнение обязательств по договору подряда №3009/19 от 30.09.2019, истец выполнил работы на общую сумму 463 222 руб. 20 коп., в подтверждение чего представлены подписанные между сторонами без разногласий и замечаний к качеству и срокам выполнения работ, Акты о приемке выполненных работ №180 от 30.11.2019, №181 от 30.11.2019, №182 от 30.11.2019, №170 от 31.10.2019, №224 от 31.10.2020, №201 от 29.02.2020, №202 от 29.02.2020 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 31.10.2020, №1 от 30.11.2019, №6 от 31.10.2019, №1 от 31.10.2020, №2 от 29.02.2020 (т. 2 л.д. 95-140).

С учетом проведенных между сторонами взаимных зачетов на сумму 18 528 руб. 88 коп. и частичной оплатой задолженности на сумму 399 952 руб. 68 коп., задолженность ответчика перед истцом составила 44 740 руб. 64 коп.

Таким образом, общая сумма задолженности ответчика перед истцом составила 2 349 982 руб. 66 коп.

17.10.2022 истец направил в адрес ответчика претензию с требованием  оплатить задолженность по договорам подряда №56 от 29.04.2019 и №3009/19 от 30.09.2019 в общей сумме 2 467 481 руб. 79 коп. (т. 2 л.д. 141-143).

Указанная претензия была оставлена ответчиком без ответа и удовлетворения.

Неисполнение ответчиком обязательства по оплате работ выполненных по договорам подряда №56 от 29.04.2019 и №3009/19 от 30.09.2019 послужило основанием для обращения истца в арбитражный  суд с настоящим иском.

Рассмотрев и оценив представленные в материалы дела доказательства, заслушав пояснения представителя истца, суд удовлетворяет заявленные исковые требования, при этом руководствуется следующим.

В соответствии с частью 2 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

Статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Обязательства сторон возникли из договоров подряда №56 от 29.04.2019 и №3009/19 от 30.09.2019, которые по своей правовой природе являются договорами подряда и регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом подрядчику.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (статьей 753 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Факт выполнения работ по договору подряда №56 от 29.04.2019 на общую сумму 2 551 733 руб. 51 коп., подтверждается подписанными между сторонами без разногласий и замечаний к качеству и срокам выполнения работ, Актами о приемке выполненных работ №185 от 30.06.2020, №175 от 30.06.2020, №172 от 31.01.20220, №173 от 31.01.2020, №174 от 01.01.2020, №125 от 31.12.2019, №126 от 31.10.2019, №127 от 31.10.2019, №128 от 31.10.2019, №123 от 31.10.2019, №124 от 31.10.2019, №110 от 31.10.2019, №111 от 31.10.2019, №112 от 31.10.2019, №94 от 28.06.2019, №95 от 28.06.2019 и Справками о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 30.06.2020, №1 от 31.01.2020, №1 от 31.12.2019, №7 от 31.10.2019, №5 от 31.10.2019, №4 от 31.10.2019, №1 от 28.06.2019 (т. 1 л.д. 77-146, т. 2 л.д. 1-28).

С учетом проведенных между сторонами взаимных зачетов на сумму 102 069 руб. 34 коп. и частичной оплатой задолженности на сумму 144 422 руб. 16 коп., задолженность ответчика перед истцом составила 2 305 242 руб. 02 коп.

Факт выполнения работ по договору подряда №3009/19 от 30.09.2019 на общую сумму 463 222 руб. 20 коп., подтверждается подписанными между сторонами без разногласий и замечаний к качеству и срокам выполнения работ, Актами о приемке выполненных работ №180 от 30.11.2019, №181 от 30.11.2019, №182 от 30.11.2019, №170 от 31.10.2019, №224 от 31.10.2020, №201 от 29.02.2020, №202 от 29.02.2020 и Справками о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 31.10.2020, №1 от 30.11.2019, №6 от 31.10.2019, №1 от 31.10.2020, №2 от 29.02.2020 (т. 2 л.д. 95-140).

С учетом проведенных между сторонами взаимных зачетов на сумму 18 528 руб. 88 коп. и частичной оплатой задолженности на сумму 399 952 руб. 68 коп., задолженность ответчика перед истцом составила 44 740 руб. 64 коп.

Таким образом, общая сумма задолженности ответчика перед истцом составила 2 349 982 руб. 66 коп.

Документы подтверждающие оплату выполненных истцом работ ответчик не представил, доказательства, представленные истцом, не опроверг.

Согласно статье 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Согласно части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В силу указанной нормы закона обстоятельства, на которые ссылается истец, а именно, наличие на стороне ответчика неисполненного обязательства по оплате работ, выполненных в рамках договоров подряда №56 от 29.04.2019 и №3009/19 от 30.09.2019 в общей сумме 2 349 982 руб. 66 коп., суд считает признанными ответчиком, так как они им прямо не оспорен, несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из доказательств, представленных в дело. 

При таких обстоятельствах исковые требования о взыскании задолженности в силу статей 309, 454, 486 Гражданского кодекса Российской Федерации являются обоснованными и подлежат удовлетворению в общей сумме 2 349 982 руб. 66 коп.

Кроме того, истец просит взыскать с ответчика неустойку в общей сумме 137 147 руб. 01 коп.

В соответствии со статьей 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. 

Согласно статье 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

Согласно расчету истец предъявил к взысканию неустойку по договору подряда №56 от 29.04.2019 за период с 27.09.2019 по 11.01.2023 в размере 127 586 руб. 68 коп.

Согласно пункту 27.2.1. договора подряда №56 от 29.04.2019 предусмотрено, что в случае если генподрядчик нарушил условия оплаты, оговоренные в статье 4 договора, на срок свыше 30 (тридцати) календарных дней, генподрядчик, при условии выполнения субподрядчиком своих обязательств по договору, обязан уплатить субподрядчику пени в размере 0,1% от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5%.

С учетом ограничения 5% неустойка составила 127 586 руб. 68 коп.

Согласно расчету истец предъявил к взысканию неустойку по договору подряда №3009/19 от 30.09.2019 за период с 30.01.2020 по 11.01.2023 в размере 9 560 руб. 33 коп.

Согласно пункту 27.2.1. договора подряда №3009/19 от 30.09.2019 предусмотрено, что в случае если генподрядчик нарушил условия оплаты, оговоренные в статье 4 договора, на срок свыше 30 (тридцати) календарных дней, генподрядчик, при условии выполнения субподрядчиком своих обязательств по договору, обязан уплатить субподрядчику пени в размере 0,1% от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5%.

С учетом ограничения 5% неустойка составила 9 560 руб. 33 коп.

Расчет неустойки судом проверен и признан верным. Возражения со стороны ответчик относительно правильности представленного расчета, контррасчет пени в материалы дела не представлены.

Учитывая, что материалами дела подтвержден факт нарушения ответчиком обязательств по своевременной оплате выполненных работ в рамках договоров подряда №56 от 29.04.2019 и №3309/19 от 30.09.2019, исковое требование в части взыскания неустойки в общей сумме 137 417 руб. 01 коп. является обоснованным и подлежит удовлетворению в заявленной сумме. 

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы относятся на ответчика в сумме 35 347 руб.

Государственная пошлина в сумме 89 руб. подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Официальное бизнес содружество" (ОГРН 

<

***>, г. Рязань, район Южный промузел, д. 10, строение 1, оф. №17) в пользу открытого акционерного общества "Люберецкая специализированная компания "ЛСК-Термостепс" (ОГРН 

<

***>, 

<

...>) задолженность в общей сумме 2 349 982 руб. 66 коп., пени в общей сумме 137 147 руб. 01 коп., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 35 347 руб.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Официальное бизнес содружество" (ОГРН 

<

***>, г. Рязань, район Южный промузел, д. 10, строение 1, оф. №17) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 89 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Рязанской области.

На решение, вступившее в законную силу, может быть подана кассационная жалоба в порядке и сроки, установленные статьями 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, через Арбитражный суд Рязанской области.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Рязанской области разъясняет, что в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством  размещения на официальном сайте Арбитражного суда Рязанской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://ryazan.arbitr.ru (в информационной системе "Картотека арбитражных дел" на сайте федеральных арбитражных судов по адресу: http://kad.arbitr.ru).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии судебных актов на бумажном носителе могут быть направлены им заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд.

Судья Р.А. Савин