28/2017-13394(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-13200/2016

г. Новосибирск

31 января 2017 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой  О.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  Ефремовой О.С., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с  ограниченной ответственностью СК "СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ" (ОГРН  

<

***>), г. Новосибирск  

к обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционно- Строительная Компания "Эргоном" (ОГРН 

<

***>), г Новосибирск  

о взыскании 165 663 рублей, 

встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью  Инвестиционно-Строительная Компания "Эргоном"  

к обществу с ограниченной ответственностью СК "СТРОЙ  ИНЖИНИРИНГ"  

о взыскании штрафа в размере 693 075 рублей,  при участии:  

от истца: ФИО1 (директор, паспорт, устав, выписка из ЕГРЮЛ);  ФИО2 (паспорт, доверенность от 01.02.2016);  

от ответчика: ФИО3 (паспорт, доверенность от 11.06.2015),  

Руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

По первоначальному иску: 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Инвестиционно- 

Строительная Компания "Эргоном" (ОГРН 

<

***>) в пользу общества  

с ограниченной ответственностью СК "СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ" (ОГРН  

<

***>) проценты за пользование чужими денежными средствами за  

период с 29.05.2016 по 20.09.2016 в размере 17 280 рублей 71 копейки. В удовлетворении остальной части иска отказать. По встречному иску: 

Принять отказ от иска в части взыскания штрафа за просрочку  предоставления отчетной документации в сумме 134 000 рублей.  Производство в этой части прекратить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью СК "СТРОЙ  ИНЖИНИРИНГ" (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью Инвестиционно-Строительная Компания "Эргоном" (ОГРН  

<

***>) неустойку в размере 556 075 рублей 80 копеек, судебные  расходы по уплате государственной пошлины в размере 14 122 рублей, всего  570 197 рублей 80 копеек.  

Путем зачета первоначального и встречного исков взыскать с общества с  ограниченной ответственностью СК "СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ" (ОГРН  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  Инвестиционно-Строительная Компания "Эргоном" (ОГРН 

<

***>)  552 917 рублей 09 копеек.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционно- Строительная Компания "Эргоном" (ОГРН 

<

***>) из федерального  бюджета государственную пошлину в размере 2 319 рублей.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью СК "СТРОЙ  ИНЖИНИРИНГ" (ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 16 160 рублей.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его  принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух  месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Судья О.В. Суворова