АРБИТРАЖНЫЙ СУД  САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем  Российской  Федерации

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

(Резолютивная часть) 

г. Южно-Сахалинск                                                                        дело А59-6151/2021  

19 января 2022 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Мисилевич П.Б., рассмотрев в порядке упрощенного судопроизводства дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Жилспецстрой» (ОГРН 1046500615215, ИНН 6501148270) к обществу с ограниченной ответственностью «Завод каркасного домостроения» (ОГРН 1196501000937, ИНН 6501302500) о взыскании задолженности по договору № 1 подряда на выполнение кадастровых работ в размере 500 000 рублей, неустойки за период с 26.04.2021 по 28.11.2021 в размере 325 500 рублей, судебных расходов по уплате государственной пошлины, 

Руководствуясь статьями п. 4 ст. 150, 167-170, 176, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Принять отказ общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Жилспецстрой» от иска в части  взыскания основного долга в размере 500 000 рублей, производство по делу в указанной части - прекратить.

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Завод каркасного домостроения» (ОГРН 1196501000937, ИНН 6501302500) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Жилспецстрой» (ОГРН 1046500615215, ИНН 6501148270) неустойку в размере 324 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 18 360 рублей, а всего 342 360 рублей.

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Завод каркасного домостроения» (ОГРН 1196501000937, ИНН 6501302500) в федеральный бюджет государственную пошлину в размере 1 115 рублей.

Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что в соответствии с частью 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд составляет мотивированное решение по заявлению лица, участвующего в деле, которое может быть подано в течение пяти дней со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Арбитражного суда Сахалинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://sakhalin.arbitr.ru или http://kad.arbitr.ru/).

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда – со дня принятия решения в полном объеме.

Решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции – Арбитражный суд Дальневосточного округа только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение подлежит немедленному исполнению, вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае составления мотивированного решения арбитражного суда решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы. В случае подачи апелляционной жалобы решение арбитражного суда первой инстанции, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Судья                                               П.Б. Мисилевич