АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05; http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

№ дела

А46-11298/2020

30 сентября 2020 года

город Омск

 

Резолютивная часть решения изготовлена 26 августа 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 30 сентября 2020 года.

 

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Луговика С.В.,

рассмотрев в порядке упрощённого производства дело по иску казенного учреждения Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес (место нахождения): 644043, 

<

...>) к Государственному предприятию Омской области «Саргатское дорожное ремонтно-строительное управление» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес (место нахождения): 646400, Омская область, Саргатский район, рабочий 

<

...>) о взыскании 110 591 руб. 76 коп.,

без вызова сторон,

УСТАНОВИЛ:

казенное учреждение Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области» (далее – КУ «Управление дорожного хозяйства Омской области», истец) обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к Государственному предприятию Омской области «Саргатское дорожное ремонтно-строительное управление»  о взыскании 110 591 руб. 76 коп. неустойки.

26.08.2020 судом в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ изготовлена резолютивная часть решения по настоящему делу, требования КУ «Управление дорожного хозяйства Омской области» удовлетворены в полном объеме.

Поскольку в последующем поступила апелляционная жалоба, составлено мотивированное решение.

Рассмотрев материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

06.05.2019 года между казенным учреждением Омской области «Управлениедорожного      хозяйства      Омской      областии ГП «Саргатское ДРСУ» (Подрядчик) был заключен государственный контракт № Ф.2019.228215 на выполнение работ по капитальному ремонту автобусной остановки на автомобильной дороге Омск - Тара, (км 175+250) в Большереченском муниципальном районе Омской области (далее - Контракт) на сумму 11 059 176,25 руб.

Согласно п. 7.4.9. Контракта Подрядчик обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 20% от цены Контракта.

В соответствии с п. 7.4.10. и п. 7.4.10.1., п. 7.4.10.2. Контракта Подрядчик обязан в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком предоставить государственному заказчику копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную Подрядчиком и декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации.

Однако, в нарушение вышеуказанных пунктов декларации и договоры субподряда в объеме 20% от цены контракта не представлены.

За представление документов, указанных в п.п. 7.4.10. - 7.4.10.2. Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков, а также за не привлечение субподрядчиков в объеме, установленном Контрактом в соответствии с п. 7.4.14. Контракта Подрядчик обязан нести гражданско-правовую ответственность перед Государственным заказчиком.

В соответствии с п. 9.14. Контракта за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Подрядчик выплачивает Государственному заказчику штраф в размере 110 591,76 руб.

В соответствии со статьей 307 ГК РФ обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

По правилам статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Материалами дела подтвержден факт нарушения ответчиком предусмотренных контрактом обязательств.

Возражения ответчика о том, что им были направлены документы в адрес истца, является необоснованным.

Гласно условий контракта, Подрядчик обязан в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком предоставить государственному заказчику копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную Подрядчиком и декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации.

Ответчик представил письмо в адрес истца от 10.09.2019, которым направил документы, предусмотренные контрактом.

Таким образом, ответчик направил документы в нарушение установленных контрактом сроков.

В силу статьи 330 ГК РФ при просрочке исполнения должник обязан уплатить кредитору определенную законом или договором неустойку. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Поскольку между сторонами существует обязательство, которое выполнено с нарушением срока установленного государственным контрактом, истец правомерно начислил штраф.

Таким образом, у истца имеются правовое и фактическое основания для взыскания с ответчика суммы штрафа.

Суд считает обоснованным размер штрафа, заявленного истцом.

Наличие экстраординарных условий для снижения штрафа в данном случае ответчиком не доказано.

Документов, позволяющих прийти к выводу, что взыскание штрафа в предусмотренном размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды, не имеется.

На основании изложенного, исковые требования подлежат удовлетворению.

С учетом результатов рассмотрения иска расходы по уплате государственной пошлины по правилам статьи 110 АПК РФ относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 226-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд, суд 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с Государственного предприятия Омской области «Саргатское дорожное ремонтно-строительное управление» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес (место нахождения): 646400, Омская область, Саргатский район, рабочий 

<

...>) в пользу казенного учреждения Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес (место нахождения): 644043, 

<

...>) 110 591 руб. 76 коп. штрафа по государственному контракту от 06.05.2019 № Ф.2019.228215, идентификационный код закупки: 192550205024455030100100250024211243, а также 4 318 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Возвратить казенному учреждению Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес (место нахождения): 644043, 

<

...>) из федерального бюджета 554 руб. государственной пошлины, уплаченной по платёжному поручению от 19.02.2020 № 162.

По заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощённого производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощённого производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае арбитражным судом решение принимается по правилам, установленным главой 20 настоящего Кодекса, если иное не вытекает из особенностей, установленных настоящей главой.

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления или со дня подачи апелляционной жалобы.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.

В случае подачи апелляционной жалобы решение арбитражного суда первой инстанции, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение арбитражного суда первой инстанции по результатам рассмотрения дела в порядке упрощённого производства может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объёме.

Это решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Омской области.

Информация о движении дела может быть получена путём использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Судья                                                                                                         С.В. Луговик