АРБИТРАЖНЫЙ СУД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А08-9175/2021

г. Белгород

11 сентября 2023 года

Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Петряева А.В., при  ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудио- и видеозаписи  секретарём судебного заседания ФИО1,  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО  "ИНДУСТРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ООО  "РиК Строй-С" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании неустойки по договору строительного подряда № 66-ЖД22 от  28.08.2020 в размере 1 338 642 руб., затрат на устранение недостатков, связанных с  некачественным выполнением работ в размере 3 545 946 руб.,  

по встречному иску ООО "РиК Строй-С" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  к ООО "ИНДУСТРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании задолженности за выполненные работы по договору строительного  подряда № 66-ЖД22 от 28.08.2020 г. в размере 758 776 руб. 58 коп., процентов за  пользование чужими денежными средствами за период с 12.01.2021 г. по 29.11.2021 г. в  размере 73 334 руб. 79 коп.,  

при участии в судебном заседании представителей: 

от истца-ответчика: ФИО2, доверенность от 12.05.2023;  от ответчика-истца: ФИО3, доверенность от 22.09.2022,  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд первой инстанции  

Р Е Ш И Л:

Первоначальные исковые требования ООО "ИНДУСТРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить частично.  

Взыскать с ООО "РиК Строй-С" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  ООО "ИНДУСТРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  3 545 946 руб. затрат на устранение недостатков, связанных с некачественным  выполнением работ по договорам строительного подряда № 22/04-ЖД22 от 22.04.2020,  

 № 66-ЖД22 от 28.08.2020, неустойку за период с 16.09.2020 по 11.12.2020 за нарушение  сроков выполнения работ по договору строительного подряда № 66-ЖД от 28.08.2020 в  размере 663 882 руб. 50 коп., расходы на проведение исследования качества работ в  размере 61 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 47 623 руб.  

Встречные исковые требования ООО "РиК Строй-С" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) удовлетворить.  

Взыскать с ООО "ИНДУСТРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу ООО "РиК Строй-С" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

сумму долга в размере 758 776 руб. 58 коп., проценты за пользование чужими денежными  средствами с 12.01.2021 по 25.10.2021 в размере 73 334 руб. 79 коп., расходы по уплате  государственной пошлины в размере 19 642 руб.  

В результате зачета взыскать с ООО "РиК Строй-С" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу ООО "ИНДУСТРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) денежные средства в размере 3 466 698 руб. 13 коп.  

Выдать ООО "ИНДУСТРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) справку на возврат из федерального бюджета государственной пошлины  в размере 15 899 руб.  

Исполнительный лист выдается после вступления судебного акта в законную силу  по ходатайству взыскателя.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.  

Судья А.В. Петряев  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 06.03.2023 6:25:00

 Кому выдана Петряев Алексей Васильевич