АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дело № А27-3606/2023 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть 

21 сентября 2023 года город Кемерово 

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Козиной К.В., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

общества с ограниченной ответственностью «СДС – Строй», Кемеровская область -  Кузбасс, г. Кемерово, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>  

к управлению по жизнеобеспечению и строительству администрации  Промышленновского муниципального округа, Кемеровская область - Кузбасс, р-н  Промышленновский, пгт Промышленная, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>  

о признании начисления пени незаконным 

и встречному иску управления по жизнеобеспечению и строительству администрации  Промышленновского муниципального округа, Кемеровская область - Кузбасс, р-н  Промышленновский, пгт Промышленная, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>  

к обществу с ограниченной ответственностью «СДС – Строй», Кемеровская область -  Кузбасс, г. Кемерово, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>  

о обязании передать документы, о взыскании неустойки в размере 4 033 012,43 рублей,  денежных средств за излишне уплаченные квадратные метры в размере 332 105, 29  рублей, неустойки в размере 251 094,40 рублей  

третьи лица - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации  Промышленновского муниципального округа, ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>, общество с ограниченной ответственностью "Кузбасская энергосетевая  компания", ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>  

при участии: 

от истца – представитель по доверенности от 21.10.2021 ФИО2  от ответчика – не явились  

Руководствуясь статьями 110, 168-171, 176, 180, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «СДС –  Строй» удовлетворить.  

Обязать управление по жизнеобеспечению и строительству администрации  Промышленновского муниципального округа, ОГРН 

<

***> списать  2 872 749,84 рублей неустойки по муниципальным контрактам №№ 231-20 от  26.10.2020, 232-20 от 26.10.2020, 233-20 от 26.10.2020, 282-20 от 21.12.2020, 283-20 от  21.12.2020, 284-20 от 21.12.2020, 096-21 от 20.07.2021, 097-21 от 20.07.2021, 098-21 от  20.07.2021, 150-21 от 11.10.2021, 178-21 от 22.11.2021, 179-21 от 22.11.2021, 006-22 от  21.02.2022.  

Взыскать с управления по жизнеобеспечению и строительству администрации  Промышленновского муниципального округа, ОГРН 

<

***> в пользу общества  

с ограниченной ответственностью «СДС – Строй», г. Кемерово, ОГРН 1064205110089,  6000 рублей госпошлины за рассмотрение первоначального иска.  

Принять отказ управления по жизнеобеспечению и строительству  администрации Промышленновского муниципального округа от встречных требований  в части обязания передать документацию.  

В указанной части производство по делу перетратить. 

В оставшейся части встречные исковые требования управления по  жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского  муниципального округа удовлетворить в части.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СДС – Строй», г.  Кемерово, ОГРН 

<

***> в пользу управления по жизнеобеспечению и  строительству администрации Промышленновского муниципального округа, ОГРН  

<

***>, 504 111,44 рублей неустойки.  

В оставшейся части встречные исковые требования оставить без  удовлетворения.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СДС – Строй», г.  Кемерово, ОГРН 

<

***> в доход федерального бюджета 5048,64 рублей  госпошлины за рассмотрение встречного иска.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции  в течение одного месяца с момента его принятия. Решение может быть обжаловано в  срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в  Арбитражный суд Западно-Сибирского округа.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Кемеровской области.  

Судья К.В. Козина