2113/2020-129258(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 294-60-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-32217/2019

г. Казань

22 июня 2020 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе  председательствующего судьи Аппаковой Л.Р.,  

при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания  помощником судьи Ермошкиной В.В.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной  ответственностью "КонКор", г.Казань к Обществу с ограниченной ответственностью "Феста",  г.Казань об обязании ответчика подписать договор выполнения работ с истцом, обязании  ответчика подписать акты освидетельствования скрытых работ,  

встречному иску Общества с ограниченной ответственностью "Феста", г.Казань к  Общества с ограниченной ответственностью "КонКор", г.Казань о признании договора  подряда № С/Ф-262 от 05.09.2019г. между ООО «ФЕСТА» и ООО «КонКор» заключенным  конклюдентными действиями Сторон в согласованной Сторонами в редакции ООО «ФЕСТА»  и обязать ООО «КонКор» подписать данный Договор; о взыскании суммы неосвоенного  аванса в размере 592 850 (пятьсот девяносто две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 00  копеек, суммы договорной неустойки в размере 515 976 (пятьсот пятнадцать тысяч девятьсот  семьдесят шесть) рублей 54 копеек, возникшая в связи нарушением ООО «КонКор» сроков  выполнения работ по Договору подряда № С/Ф-262 от 05.09.2019г.; суммы договорной  неустойки в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, предъявленная на основании пп. 2  п. 16.6. Договору подряда № С/Ф-262 от 05.09.2019г. в связи нарушением ООО «КонКор»  гарантий и заверений, указанных в п. 10.5 Договора подряда № С/Ф-262 от 05.09.2019г.,  

руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 179 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении первоначального иска отказать. Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "КонКор", г.Казань, (ОГРН  1161690157474, ИНН 1655373069) в пользу общества с ограниченной ответственностью  "Феста", г.Казань, (ОГРН 1101690044851, ИНН 1657096614) 592 850 руб. неосновательного  обогащения.  

В остальной части встречного иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "КонКор", г.Казань, (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 12 000 руб.  государственной пошлины по первоначальному иску и 14 857 руб. государственной пошлины  по встречному иску.  

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок.  

Председательствующий судья Л.Р. Аппакова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 03.02.2020 10:04:53Кому выдана Аппакова Лилия Рафиковна