АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11 http://www.crimea.arbitr.ru E-mail: info@crimea.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А83-21841/2020

08 апреля 2022 года

город Симферополь

 

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Гризодубовой А.Н., при  ведении протокола судебного заседания и аудиозаписи секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по  первоначальному исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью  «ПИТЕРЭНЕРГОМАШ» (197183, 

<

...>, литер а,  помещение 21н офис 515, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 29.09.2011,  ИНН: 

<

***>, КПП: 781401001) к Государственному казенному учреждению  Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» (295048,  

<

...>, ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 16.06.2015, ИНН: 

<

***>, КПП: 910201001)  

по встречному иску: 

Государственного казенного учреждения Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» (295048, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения  ОГРН: 16.06.2015, ИНН: 

<

***>, КПП: 910201001) к Обществу с ограниченной  ответственностью «ПИТЕРЭНЕРГОМАШ» (197183, 

<

...>, литер а, помещение 21н офис 515, ОГРН: 

<

***>, Дата  присвоения ОГРН: 29.09.2011, ИНН: 

<

***>, КПП: 781401001)  

при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно  предмета спора:  

- Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Служба  технического надзора» (295034, 

<

...>, литера в, помещение 2, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения  ОГРН: 09.02.2015, ИНН: 

<

***>, КПП: 910201001);  

 - Государственное автономное учреждение Республики Крым «Государственная  строительная экспертиза» (295024, 

<

...> Д. 45, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.06.2015, ИНН:  

<

***>, КПП: 910201001).  

- Службу капитального строительства Республики Крым (295001, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата  присвоения ОГРН: 08.07.2014, ИНН: 

<

***>, КПП: 910201001).  

при присутствии уполномоченных представителей: от истца (по первоначальному иску) – ФИО2 по доверенности от 19.11.2021 

от ответчика (по первоначальному иску) – ФИО3 по доверенности № 8-ОД от  11.01.2022  

С учетом изложенного, на основании ст. ст. 110, 167-170 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ООО «ПитсрЭнергоМаш» о признании  решения Государственного казенного учреждения Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» об отказе от исполнения контракта о  20.08.2018г. № 077/113 от 09.12.2020г. отказать.  

В удовлетворении встречного иска Государственного казенного учреждения  Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» о  взыскании неотработанного аванса, процентов за пользование чужими денежными  средствами за период с 26.12.2020г. по 25.01.2021г. в размере 27 057,60 руб. с  последующим начислением с 26.01.2021 г. в соответствии со ст. 395 ГК РФ по день  фактического возврата суммы неотработанного аванса в размере 7 500 000.00 руб. пени за  просрочку исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, в размере 1 367  083,33 руб. отказать.  

Взыскать с Государственного казенного учреждения Республики Крым  «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» (295048, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата  присвоения ОГРН: 16.06.2015, ИНН: 

<

***>, КПП: 910201001) в пользу Общества с  ограниченной ответственностью «ПИТЕРЭНЕРГОМАШ» (197183, город Санкт- Петербург, аллея Липовая, дом 9, литер а, помещение 21н офис 515, ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 29.09.2011, ИНН: 

<

***>, КПП: 781401001)  судебные издержки, связанные с оплатой судебной строительно-технической экспертизы  в размере 84550 руб.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если  не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня  принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в  порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный  суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения  (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в  Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение  двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом  апелляционной инстанции.  

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может  быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел»  http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Судья А.Н. Гризодубова