﻿Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа

ул. Чкалова, дом 14, Иркутск, 664025, www.fasvso.arbitr.ru

тел./факс (3952) 210-170, 210-172; e-mail: info@fasvso.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А19-15233/2020

19 августа 2021 года

город Иркутск

 

Резолютивная часть постановления объявлена 12 августа 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 19 августа 2021 года.

 

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:

председательствующего Васиной Т.П.,

судей: Палащенко И.И., Соколовой Л.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу обществас ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «Геллион»на решение Арбитражного суда Иркутской области от 09 марта 2021 года по делу№ А19-15233/2020 и постановление Четвёртого арбитражного апелляционного судаот 24 мая 2021 года по тому же делу,

установил:

общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «Геллион» (ОГРН 1173850041859, ИНН 3811450976, Иркутская область,г. Иркутск, далее – общество) обратилось в Арбитражный суд Иркутской областис исковым заявлением к Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Нижнеудинская детская художественная школа» (ОГРН 1023801892718,ИНН 3813000524, Иркутская область, г. Нижнеудинск, далее – учреждение) о взыскании2 158 408 рублей 80 копеек неосновательного обогащения, представляющего собой стоимость выполненных работ по муниципальному контракту от 25.09.2019,и 132 949 рублей 57 копеек неустойки за просрочку платежа за период с 08.12.2019по 26.08.2020 с её последующим начислением по день фактической оплаты долга.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечён индивидуальный предприниматель Романчугов Александр Петрович (ОГРНИП 311381606100091, ИНН 383500691618, Иркутская область, г. Иркутск, далее – ИП Романчугов А.П.).

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 09 марта 2021 года, оставленным без изменения постановлением Четвёртого арбитражного апелляционного суда от 24 мая 2021 года, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с решением Арбитражного суда Иркутской областиот 09 марта 2021 года и постановлением Четвёртого арбитражного апелляционного судаот 24 мая 2021 года, истец обратился в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округас кассационной жалобой, в которой просит указанные судебные акты отменитьи направить дело на новое рассмотрение в Четвёртый арбитражный апелляционный судв ином судебном составе.

Заявитель кассационной жалобы указывает, что заключение досудебной экспертизы не соответствует требованиям части 3 статьи 41 и части 10 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе): представителям общества не была предоставлена возможность присутствовать при производстве экспертизы. Учитывая предмет спораи указанные обстоятельства проведение судебной экспертизы в настоящем деле было обязательным. Вместе с тем, в назначении судебной экспертизы судом первой инстанции было необоснованно отказано. Вывод суда апелляционной инстанции об отсутствии оснований для назначения экспертизы ввиду невозможности отграничения объёмов работ, выполненных различными подрядчиками, сделан в отсутствие специальных познаний.

Учреждение в отзыве на кассационную жалобу указывает на необоснованность доводов общества, полагает обжалуемые судебные акты законными и обоснованными, просит оставить их без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

Дело рассматривается в порядке, установленном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного заседания извещеныпо правилам статей 123, 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (определение выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем лица, участвующие в деле, извещены посредством размещения определения на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационной системе «Картотека арбитражных дел» – kad.arbitr.ru).

Исследовав материалы дела в пределах, установленных статьёй 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрев доводы кассационной жалобы, проверив правильность применения судами норм материальногои процессуального права, Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа приходитк следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела и установлено судами, 25.09.2019 между учреждением (заказчик) и обществом (подрядчик) заключён муниципальный контракт, согласно пункту 1.2 которого подрядчик обязался выполнить работы по капитальному ремонту здания учреждения, расположенного по адресу: Иркутская область,г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 40, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы.

Пунктом 1.6 контракта установлен срок выполнения работ до 15.10.2019.

Пункт 3.1 контракта определяет общую цену работ в размере 1 795 570 рублей.

В соответствии с пунктом 3.4 контракта оплата выполненных работ производится заказчиком ежемесячно не позднее 05 числа каждого месяца за соответствующие отчётные месяцы (согласно графику производства работ) в течение 15 календарных днейс даты подписания заказчиком документов о приёмке выполненных работ (формы № КС-2и № КС-3) при условии отсутствия у заказчика претензий по объёму и качеству выполненных работ.

Пунктом 7.2 контракта предусмотрено, что в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляетсяза каждый день просрочки заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после истечения срока, установленного контрактом. Такая пеня устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального Банка России от не уплаченной в срок суммы

Дополнительным соглашением от 15.10.2019 стороны в соответствии с пунктом 9 частью 1 статьи 95 Закона о контрактной системе продлили срок выполнения работдо 04.11.2019.

Дополнительным соглашением № 2 от 15.11.2019 стороны увеличили общую цену работ до 2 193 198 рублей 80 копеек.

Заказчик неоднократно предъявлял подрядчику претензии, связанныес нарушением сроков выполнения работ.

01.11.2019 инспектором строительного контроля общества с ограниченной ответственностью «АЗССтрой» проведён осмотр выполненных подрядчиком работпо капитальному ремонту здания, в ходе которого, согласно отчёту № 1ДХШ, были выявлены недостатки выявленных работ, без устранения которых приёмка работ невозможна.

Письмом № 40 от 16.11.2019 подрядчик уведомил заказчика о готовности к сдаче результата работ, направив акт о приёмке выполненных работ от 21.11.2019.

05.12.2019 заказчик принял решение об отказе от исполнения контракта в связис невыполнением подрядчиком работ в установленный срок.

При этом заказчик организовал проведение строительно-технической экспертизы исследования, по результатам которого, согласно заключению общества с ограниченной ответственностью «Инженерные системы» № 112/5 от 23.12.2019, были выявлены многочисленные критические дефекты, образовавшиеся в результате выполнения работпо капитальному ремонту здания, которые создают угрозу жизни и здоровью граждан; качество выполненных работ не соответствует действующим в Российской Федерации строительным нормам и правилам; работы по контракту признаны не выполненными.

Ссылаясь на то, что ответчик выполненные работ не принял и не оплатил, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Суды первой и апелляционной инстанций, отказывая в удовлетворении исковых требований, исходили из отсутствия доказательств выполнения и сдачи истцом работнадлежащего качества на истребуемую сумму.

Выводы судов соответствуют положениям статей 8, 12, 307, 309, 310, 432, 450, 450.1, 453, 702, 708, 709, 711, 715, 720, 721, 723, 740, 743, 746, 753, 754, 763, 766, 767, 768, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации; статей 34, 94, 95 Законао контрактной системе; статей 64, 65, 66, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Заявитель кассационной жалобы ссылается на несоответствие заключения внесудебной экспертизы требованиям части 3 статьи 41 и части 10 статьи 95 Законао контрактной системе, выразившееся, исходя из содержания жалобы, в том,что представители общества не присутствовали при производстве экспертизы. Между тем, не было представлено доказательств, опровергающих выводы экспертизы о том, что аварийное состояние объекта явилось следствием многочисленных критических дефектов, образовавшихся в результате некачественного выполнения работ, создавших угрозудля жизни и здоровья граждан. Оснований для назначения судебной экспертизы у судов не имелось ввиду выполнения на объекте работ другим подрядчиком(ИП Романчуговым А.П.). Для вывода о невозможности отграничения объёмов работ, выполненных различными подрядчиками, учитывая содержание соответствующих контрактов и актов выполненных работ, специальных познаний не требовалось.

Доводы заявителя кассационной жалобы фактически направлены на переоценку имеющихся в деле доказательств и обстоятельств, установленных арбитражными судами. Оснований для переоценки доказательств у Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа в силу требований статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не имеется.

Неправильного применения норм материального права, несоответствия выводов судов фактическим обстоятельствам дела и представленным в материалы дела доказательствам, нарушений норм процессуального права, в том числе являющихся в силу части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебных актов, судом кассационной инстанциине установлено.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы Арбитражный судВосточно-Сибирского округа приходит к выводу о том, что обжалуемые судебные акты основаны на полном и всестороннем исследовании имеющихся в деле доказательств, приняты с соблюдением норм материального и процессуального права, в связи с чемна основании пункта 1 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат оставлению без изменения.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина за рассмотрение дела судом кассационной инстанции относится на заявителя кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 274, 286-288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Иркутской области от 09 марта 2021 года по делу№ А19-15233/2020 и постановление Четвёртого арбитражного апелляционного судаот 24 мая 2021 года по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу –без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок,не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренномстатьёй 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 

Председательствующий

 

Судьи

 

Т.П. Васина

 

И.И. Палащенко

 

Л.М. Соколова