АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

 

Дело № А39-4801/2022

город Саранск

08 декабря 2022 года

Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи   Юськаева Р.К.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 рассмотрев в судебном заседании дело по иску Государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Республики Мордовия» к ФИО2 о взыскании неустойки в размере 199063руб. 07коп.,

при участии в заседании:

от истца: ФИО3, представителя по доверенности,

от ответчика: ФИО2 (лично), 

         руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

р е ш и л:

взыскать с ФИО2 в пользу Государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку в размере 83233 руб. 07 коп., судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 2091 руб. 

В остальной части иска отказать. 

         Возвратить из федерального бюджета Государственному казенному учреждению "Управление капитального строительства Республики Мордовия" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) государственную пошлину в размере 4881 руб., уплаченную по платежному поручению от 27.05.2022 №838458.

          В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                          Р.К. Юськаев