15/2023-14027(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

 

Дело № А39-11505/2022

город Саранск

16 марта 2023 года

Арбитражный суд Республики Мордовия в составе судьи Макеевой С.Н.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Казенного  учреждения городского округа Саранск "Городская служба заказчика по  капитальному строительству" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к Публичному акционерному обществу "Ремстрой" (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>)  

о взыскании неустойки в сумме 2 399 153 рубля 86 копеек, штрафа в сумме  198773 рубля 57 копеек и судебных расходов  

и по встречному иску Публичного акционерного общества "Ремстрой" 

к Казенному учреждению городского округа Саранск "Городская служба  заказчика по капитальному строительству"  

о взыскании задолженности по оплате работ в сумме 2 136 580 рублей при участии: 

от КУ го Саранск "Горкапстройзаказчик": ФИО2 – представителя по  доверенности от 01.11.2022,  

от ПАО "Ремстрой": ФИО3 – представителя по доверенности от  29.06.2022,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд  

р е ш и л:

1. Исковые требования Казенного учреждения городского округа Саранск  "Городская служба заказчика по капитальному строительству" удовлетворить  частично.  

Взыскать с Публичного акционерного общества "Ремстрой" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Казенного учреждения городского  округа Саранск "Городская служба заказчика по капитальному строительству"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку в сумме 1 199 576 рублей  93 копейки и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 33 110  рублей.  

В остальной части иска отказать. 

Возвратить Казенному учреждению городского округа Саранск  "Городская служба заказчика по капитальному строительству" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета государственную  

пошлину в сумме 85 716 рублей, оплаченную по платежному поручению   № 703161 от 05.12.2022.  

2. Встречные исковые требования Публичного акционерного общества  "Ремстрой" удовлетворить.  

Взыскать с Казенного учреждения городского округа Саранск "Городская  служба заказчика по капитальному строительству" (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в пользу Публичного акционерного общества "Ремстрой" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) задолженность в сумме 2 136 580 рублей.  

Взыскать с Казенного учреждения городского округа Саранск "Городская  служба заказчика по капитальному строительству" (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме  33 683 рубля.  

3. С учетом произведенного зачета по первоначальному и встречному  искам, взыскать с Казенного учреждения городского округа Саранск  "Городская служба заказчика по капитальному строительству" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Публичного акционерного  общества "Ремстрой" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) денежную  сумму в размере 901 013 рублей 07 копеек.  

Возвратить Казенному учреждению городского округа Саранск  "Городская служба заказчика по капитальному строительству" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета государственную  пошлину в сумме 52 033 рубля, оплаченную по платежному поручению №  703161 от 05.12.2022.  

4. Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение  месяца со дня вынесения решения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья С.Н. Макеева 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 06.03.2023 8:43:00

Кому выдана Макеева Светлана Николаевна