АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дело № А27-21829/2023 

Р Е Ш Е Н И Е  

именем Российской Федерации  

(резолютивная часть) 

14 октября 2024 г. г. Кемерово  

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Тимохина В.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шубиной И.С.,  рассмотрев в формате веб-конференции в открытом судебном заседании  

с участием представителя муниципального казенного учреждения Кемеровского  

муниципального округа "Управление капитального строительства" по доверенности от  

11.07.2024 – ФИО1, 

представителя общества с ограниченной ответственностью "Тепло Дом Урал" по  

доверенности от 18.01.2024 – ФИО2 (онлайн) дело по исковому заявлению 

муниципального казенного учреждения Кемеровского муниципального округа  

"Управление капитального строительства", ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***> 

к обществу с ограниченной ответственностью "Тепло Дом Урал", ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***> 

о взыскании 3 701 111,70 руб. неосновательного обогащения, 493 481,56 руб.  

неустойки, 616 851,95 руб. штрафа, 69 763,42 руб. процентов, с начислением процентов  

по день фактического исполнения обязательства по встречному исковому заявлению 

общества с ограниченной ответственностью "Тепло Дом Урал", ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***> 

к муниципальному казенному учреждению Кемеровского муниципального  

округа "Управление капитального строительства", ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***> 

о взыскании 7 651 679,68 руб. задолженности по Муниципальному контракту  

 № 23008 от 28.02.2023, пени за период с 27.12.2023 по день фактической уплаты  

Руководствуясь статьями 330, 702, 711 Гражданского кодекса Российской  Федерации, статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд", статьями 110, 167 - 171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

р е ш и л:

первоначальный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Тепло Дом Урал"  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу муниципального казенного  учреждения Кемеровского муниципального округа "Управление капитального  строительства" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 1 140 762,36 руб., в том  числе 487 313,04 руб. неустойки по Муниципальному контракту № 23008 от 28.02.2023  г. за период 02.07.2023 г. – 18.09.2023 г., 616 851,95 руб. штрафа по Муниципальному  

контракту № 23008 от 28.02.2023 г., 26 462,48 руб. расходов на проведение экспертизы,  10 134,89 руб. расходов на уплату государственной пошлины.  

В удовлетворении остальной части исковых требований муниципального  казенного учреждения Кемеровского муниципального округа "Управление  капитального строительства" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) отказать.  

Взыскать с муниципального казенного учреждения Кемеровского  муниципального округа "Управление капитального строительства" (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета 3 114 руб.  государственной пошлины за рассмотрение дела.  

Встречные исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с муниципального казенного учреждения Кемеровского  муниципального округа "Управление капитального строительства" (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью "Тепло Дом Урал" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  7 968 176,29 руб., в том числе 6 670 718,86 руб. задолженности по Муниципальному  контракту № 23008 от 28.02.2023 г., 1 237 863,06 руб. пени за период 27.12.2023 г. –  14.10.2024 г., 59 594,37 руб. расходов на уплату государственной пошлины, а также  пеню в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки  Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начисляя такую  пеню на денежную сумму в размере 6 670 718,86 руб., начиная с 15.10.2024 г. по день  фактической уплаты указанной денежной суммы.  

В удовлетворении остальной части исковых требований общества с  ограниченной ответственностью "Тепло Дом Урал" (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>) отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Тепло Дом Урал"  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета 1 728 руб.  государственной пошлины за рассмотрение дела.  

Произвести зачет первоначальных и встречных исковых требований. 

В результате зачета взыскать с муниципального казенного учреждения  Кемеровского муниципального округа "Управление капитального строительства"  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью "Тепло Дом Урал" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  6 827 413,93 руб., в том числе 5 566 553,87 руб. задолженности по Муниципальному  контракту № 23008 от 28.02.2023 г., 1 237 863,06 руб. пени за период 27.12.2023 г. –  14.10.2024 г., 22 997 руб. расходов на уплату государственной пошлины, а также пеню  в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки  Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начисляя такую  пеню на денежную сумму в размере 5 566 553,87 руб., начиная с 15.10.2024 г. по день  фактической уплаты указанной денежной суммы.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции  в течение одного месяца с момента его принятия.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный  апелляционный суд.  

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня  вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Кемеровской области.  

Электронная подпись действительна.

Судья Данны е ЭП:У достоверя ющий цен тр Казнач ейство Рос с и и В.В. Тимохин 

Дата 14.12.2023 23:02:00

Кому выдана Тимохин Виталий Валерьевич