56/2017-5775(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТОЯННОЕ СУДЕБНОЕ ПРИСУТСТВИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ В г. КУДЫМКАРЕ 

ул. Лихачева, 45, Кудымкар, 619000, www.perm.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕШЕНИЕ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А50П-859/2017

25 декабря 2017 г.

г. Кудымкар

 

 Арбитражный суд в составе: судьи Поповой Ирины Дмитриевны при  

ведении протокола помощником судьи Истомина Е.Ф.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с  ограниченной ответственностью «Первая консалтинговая компания» (ул.  Н.Островского, 59/1 офис 1202/1, г. Пермь, Пермский край, 614007, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к муниципальному бюджетному учреждению "Управление капитального  строительства Кудымкарского муниципального района" (ул. Пермяцкая, 47 –  107, Кудымкар, Пермский край, 619000, ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

о признании недействительной односторонней сделки МБУ "Управление  капитального строительства Кудымкарского муниципального района" по  расторжению гражданско-правового договора № 98 от 26.12.2016,  расторжении договора в связи с существенным изменением обстоятельств  

по встречному иску 

муниципального бюджетного учреждения "Управление капитального  строительства Кудымкарского муниципального района" (ул. Пермяцкая, 47107, Кудымкар, Пермский край, 619000, ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Первая консалтинговая  компания» (ул. Н.Островского, 59/1 офис 1202/1, г. Пермь, Пермский край,  614007, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании 162534.10 руб. неустойки, 

при участии: от истца: ФИО1 – по доверенности от 10.01.2017,  паспорт  

от ответчика: ФИО2 – и.о. руководителя, распоряжение, паспорт,  ФИО3 – по доверенности от 22.12.2017 № 446, предъявлен паспорт  

Руководствуясь статьями 110, 168-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса РФ, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Требования иска общества с ограниченной ответственностью «Первая  консалтинговая компания» удовлетворить.  

Признать недействительным односторонний отказ от исполнения  гражданско-правового договора № 98 от 26.12.2016.  

Расторгнуть договор № 98 от 26.12.2016 в связи с существенным  изменением обстоятельств.  

Взыскать с муниципального бюджетного учреждения "Управление  капитального строительства Кудымкарского муниципального района" в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Первая консалтинговая  компания» судебные расходы по оплате государственной пошлины в  размере 6000 рублей.  

Встречные требования муниципального бюджетного учреждения  "Управление капитального строительства Кудымкарского муниципального  района" удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Первая  консалтинговая компания» в пользу муниципального бюджетного  учреждения "Управление капитального строительства Кудымкарского  муниципального района" неустойку в размере 130027.28 рублей.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Первая  консалтинговая компания» в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 4701 рубль.  

Взыскать с муниципального бюджетного учреждения "Управление  капитального строительства Кудымкарского муниципального района" в  доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 7175  рублей.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течении  месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), через  арбитражный суд, принявший решение.  

Судья: И.Д. Попова