2165/2020-267207(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 294-60-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-16492/2020

город Казань

09 декабря 2020 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего  судьи Р.Р.Абдуллиной,  

при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного  заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по первоначальному иску  общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик  Жилой комплекс «Вертикаль» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-Строительная  Компания Т34» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании  неустойки в размере 1 099 859,10 рубля,  

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью  «Производственно-Строительная Компания Т34» к обществу с ограниченной  ответственностью Специализированный застройщик Жилой комплекс  «Вертикаль» иск о взыскании неустойки за нарушение сроков оплаты в размере  155 265 рублей за период с 01.04.2019 по 16.10.2019,  

руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

первоначальные исковые требования удовлетворить частично.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Производственно- Строительная Компания Т34» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик  Жилой комплекс «Вертикаль» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  неустойку в размере 200 000 рублей, расходы по оплате государственной  пошлины в размере 23 999 рублей.  

 В остальной части отказать. 

Отказать в удовлетворении встречных исковых требований.  

 Решение может быть обжаловано в течение месяца с даты его принятия в  Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд путем направления  апелляционной жалобы через Арбитражный суд Республики Татарстан.  

Судья Р.Р. Абдуллина 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 25.03.2020 7:55:58Кому выдана Абдуллина Регина Раисовна