308/2023-237919(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; 

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А57-13687/2023

город Саратов

05 сентября 2023 года

Резолютивная часть решения оглашена 29 августа 2023 года Полный текст решения изготовлен 5 сентября 2023 года 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Болобан Н.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению государственного  автономного учреждения «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), город Саратов,  

к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя  общеобразовательная школа № 1 р.п. Самойловка Самойловского района Саратовской  области» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), Саратовская область, рабочий поселок  Самойловка,  

отделу образования администрации Самойловского муниципального района  Саратовской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), Саратовская область,  рабочий поселок Самойловка,  

о взыскании в солидарном порядке задолженности по договору от 24 августа 2022 года   № 294-С-22 в размере 185 550 рублей, пени с 3 октября 2022 года по 10 мая 2023 года в  размере 40 821 рубль и с 11 мая 2023 года по день фактического исполнения обязательств,  

при участии в судебном заседании: 

лица, участвующие в деле, и их представители не явились, извещены надлежащим  образом,   

установил:

государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр  экспертизы в строительстве» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), город Саратов,  обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с исковым заявлением к  муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя  общеобразовательная школа № 1 р.п. Самойловка Самойловского района Саратовской  области» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), Саратовская область, рабочий поселок  Самойловка, отделу образования администрации Самойловского муниципального района  Саратовской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), Саратовская область,  рабочий поселок Самойловка, о взыскании в солидарном порядке задолженности по договору  от 24 августа 2022 года № 294-С-22 в размере 185 550 рублей, пени с 3 октября 2022 года по  

10 мая 2023 года в размере 40 821 рубль и с 11 мая 2023 года по день фактического  исполнения обязательств.  

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте  рассмотрения дела в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, в судебное заседание не явились.  

В соответствии со статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются  арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к производству и  возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения  отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта в порядке,  установленном настоящим Кодексом, не позднее, чем за пятнадцать дней до начала судебного  заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не  предусмотрено настоящим Кодексом (часть 1).  

Судебное извещение адресованное юридическому лицу, направляется арбитражным  судом по адресу данного юридического лица. Если иск вытекает из деятельности филиала или  представительства юридического лица, такое извещение направляется также по адресу этого  филиала или представительства. Адрес юридического лица, его филиала или  представительства определяется на основании выписки из единого государственного реестра  юридических лиц (часть 4).  

Лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового  заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица,  вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники  арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу  самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с  использованием любых источников такой информации и любых средств связи.  

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в  результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд  располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о  начавшемся процессе, за исключением случаев, когда лицами, участвующими в деле, меры по  получению информации не могли быть приняты в силу чрезвычайных и непредотвратимых  обстоятельств (часть 6).  

На основании статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются  извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения  отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении  адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к производству  и возбуждении производства по делу, направленной ему в порядке, установленном  настоящим Кодексом, или иными доказательствами получения лицами, участвующими в  деле, информации о начавшемся судебном процессе (часть 1).  

Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса также считаются  извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если несмотря на почтовое  извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной  арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила  арбитражный суд (пункт 2 части 4).  

В силу части 2 статьи 124 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации лица, участвующие в деле, обязаны сообщить арбитражному суду об изменении  своего адреса во время производства по делу. При отсутствии такого сообщения копии  судебных актов направляются по последнему известному арбитражному суду адресу и  считаются доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не находится или не  проживает.  

Информация о принятых по делу судебных актах, о дате, времени и месте проведения  судебных заседаний, об объявленных перерывах в судебном заседании размещена на  официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru.  

При таких обстоятельствах арбитражный суд в соответствии с частями 3 и 5 статьи  156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации считает возможным  рассмотреть данное дело по существу в отсутствие лиц, участвующих в деле, надлежащим  образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, так как представленных  документов достаточно для рассмотрения спора.  

Представитель истца в судебное заседание не явился, согласно исковому заявлению  истец просит взыскать в солидарном порядке с ответчиков задолженность по договору от 24  августа 2022 года № 294-С-22 в размере 185 550 рублей, пени с 3 октября 2022 года по 10 мая  2023 года в размере 40 821 рубль и с 11 мая 2023 года по день фактического исполнения  обязательств.  

Представитель ответчика - муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 р.п. Самойловка Самойловского  района Саратовской области» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), Саратовская  область, рабочий поселок Самойловка, в судебное заседание не явился, иск не оспорил,  отзыва не представил.  

Представитель ответчика - отдела образования администрации Самойловского  муниципального района Саратовской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  Саратовская область, рабочий поселок Самойловка, в судебное заседание не явился,  возражает против удовлетворения заявленных исковых требований по основаниям,  изложенным в отзыве на исковое заявление.  

Исследовав материалы дела, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства в  соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд приходит к следующему.  

Как следует из материалов дела, 24 августа 2022 года между государственным  автономным учреждением «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве»  (далее - исполнитель, истец), муниципальным бюджетным общеобразовательным  учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 1 р.п. Самойловка Самойловского  района Саратовской области» (далее - заказчик, ответчик) и отделом образования  администрации Самойловского муниципального района Саратовской области (далее -  плательщик, ответчик) заключен договор на проведение государственной экспертизы  проектной документации № 294-С-22 (далее - договор), по условиям которого заказчик  поручил, а исполнитель принял на себя обязательства по проведению государственной  экспертизы проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт здания  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  общеобразовательная школа № 1 р.п. Самойловка Самойловского района Саратовской  области» по адресу: Саратовская область, рабочий 

<

...>.  

Пунктом 3.1. договора определена стоимость услуг в размере 185 550 рублей без  налога на добавленную стоимость.  

Пунктом 3.2. договора определен срок оплаты - в течение 10 календарных дней с  момента подписания договора.  

Обязательства по оказанию услуг, предусмотренных договором, исполнены истцом в  полном объеме, что подтверждается актом от 22 декабря 2022 года № 1284.  

Обязательства по оплате оказанных услуг в размере 185 550 рублей, предусмотренных  договором, ответчиками не исполнены.  

В связи с нарушением ответчиками обязательств по оплате оказанных услуг истец  направил ответчикам претензии с требованием об оплате оказанных услуг, которые  оставлены последними без удовлетворения.  

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный  суд с настоящим иском.  

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации каждое лицо, участвующее в деле должно доказать обстоятельства, на которые  оно ссылается как на основание своих требований и возражений.  

В обоснование своих требований истец представил арбитражному суду копии договора  на проведение государственной экспертизы проектной документации от 24 августа 2022 года   № 294-С-22, акта от 22 декабря 2022 года № 1284, претензий, расчет суммы иска.  

Ответчик - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя  общеобразовательная школа № 1 р.п. Самойловка Самойловского района Саратовской  области» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), Саратовская область, рабочий поселок  Самойловка, возражений по существу исковых требований и доказательств, опровергающих  доводы истца, в том числе размер задолженности, арбитражному суду не представил.  

Ответчик - отдел образования администрации Самойловского муниципального района  Саратовской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), Саратовская область,  рабочий поселок Самойловка, возражая против удовлетворения заявленных исковых  требований, указал на не поступление денежных средств из местного бюджета на оплату  оказанных услуг.  

Согласно части 2 статьи 9, частям 3 и 4 статьи 65 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг  друга и обязаны раскрыть доказательства, на которые они ссылаются как на основание своих  требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, заблаговременно, до  начала судебного разбирательства, учитывая при этом, что они несут риск наступления  последствий совершения или несовершения ими соответствующих процессуальных  действий.  

В силу частей 1 и 3 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации ответчик обязан направить или представить в арбитражный суд и лицам,  участвующим в деле, отзыв на исковое заявление с указанием возражений относительно  предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении.  Отзыв на исковое заявление направляется в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле,  заказным письмом с уведомлением о вручении в срок, обеспечивающий возможность  ознакомления с отзывом до начала судебного заседания.  

Исходя из положений части 3.1. статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих  требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не  оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств,  обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных  требований.  

Таким образом, отсутствие письменного отзыва на исковое заявление, содержащего  возражения на заявленные исковые требования, в отсутствие сведений, обосновывающих  невозможность их представления по каким-либо не зависящим от ответчика уважительным  причинам в суд первой инстанции, обязывает арбитражный суд рассматривать спор по  имеющимся в деле доказательствам и лишает ответчика права в последующем ссылаться на  не представленные в суд первой инстанции доказательства.  

Правоотношения сторон по договору на проведение государственной экспертизы  проектной документации регулируются нормами главы 39 Гражданского кодекса Российской  Федерации.  

Пункт 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет, что по  договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать  услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а  заказчик обязуется оплатить эти услуги.  

Пункт 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает,  что заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в  договоре возмездного оказания услуг.  

Статьей 783 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что общие  положения о подряде (статьи 702-729) и положения о бытовом подряде (статьи 730-739)  применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779782 настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания  услуг.  

Если иное не предусмотрено договором возмездного оказания услуг, исполнитель  обязан оказать услуги лично.  

На основании статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями  обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий  и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно  предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и  одностороннее изменение его условий не допускаются.  

Исходя из положений статьи 313 Гражданского кодекса Российской Федерации,  исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо, если из закона,  иных правовых актов, условий обязательства или его существа не вытекает обязанность  должника исполнить обязательство лично.  

На основании пункта 1 статьи 322 Гражданского кодекса Российской Федерации  солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если  солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена  законом, в частности при неделимости предмета обязательства.  

В силу пункта 1 статьи 323 Гражданского кодекса Российской Федерации при  солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех  должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в  части долга.  

Арбитражным судом установлено, что истцом обязательства по договору исполнены  надлежащим образом, что подтверждается актом от 22 декабря 2022 года № 1284.  

Доказательств оплаты оказанных услуг, а также оказания услуг не в полном объеме  или ненадлежащим образом, ответчиками арбитражному суду не представлено.  

Солидарная ответственность ответчиков предусмотрена пунктом 3.5 договора на  проведение государственной экспертизы проектной документации от 24 августа 2022 года №  294-С-22.  

При таких обстоятельствах арбитражный суд приходит к выводу о том, что требования  истца о взыскании с ответчиков в солидарном порядке задолженности по договору от 24  августа 2022 года № 294-С-22 в размере 185 550 рублей, являются правомерными и  подлежащими удовлетворению.  

Ввиду просрочки исполнения ответчиками обязательств по оплате оказанных услуг  истцом начислены пени за период с 3 октября 2022 года по 10 мая 2023 года, исходя из  установленного пунктом 6.3. договора размера, в сумме 40 821 рубль.  

Произведенный истцом расчет суммы пени арбитражный суд находит правильным,  соответствующим условиям договора и периодам просрочки его исполнения.  

Исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе  (статья 1 Гражданского кодекса Российской Федерации), неустойка может быть снижена  судом на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации только при  наличии соответствующего заявления со стороны ответчика.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации  если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения  обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом,  

осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при  условии заявления должника о таком уменьшении.  

Однако арбитражный суд не находит правовых оснований для снижения неустойки по  следующим основаниям.  

Как разъяснено в пункте 71 постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации от 24 марта 2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений  Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение  обязательств» (далее - постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации №  7), если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель,  а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход  деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению  такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1  статьи 6, пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Согласно пункту 69 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации   № 7 подлежащая неуплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее  явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в  судебном порядке (пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

В силу пункта 2 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 14 июля 1997 года № 17 «Обзор практики применения  арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации»,  основанием для применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации может  служить только явная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств.  

Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут  быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки  суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств; длительность  неисполнения обязательств и другое.  

Установление явной несоразмерности последствиям нарушения обязательств  находится в компетенции суда. Возложение законодателем на суды решения вопроса об  уменьшении размера неустойки при ее явной несоразмерности последствиям нарушения  обязательств, вытекают из конституционных прерогатив правосудия, которое по самой сути  может признаваться таковым лишь при условии, что оно отвечает требованиям  справедливости (статья 14 Международного пакта о гражданских и политических правах). В  связи с этим Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно указывал, что  применение пункта 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации является не  правом, а обязанностью суда в целях установления баланса между применяемой к  нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного размера ущерба  (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2000 года №  263-О, от 14 октября 2004 года № 293-О).  

В пункте 75 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 7  разъяснено, что при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства  необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного  поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не  должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты  3, 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). Доказательствами  обоснованности размера неустойки могут служить, в частности, данные о среднем размере  платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым  кредитными организациями лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность,  либо платы по краткосрочным кредитам, выдаваемым физическим лицам, в месте  нахождения кредитора в период нарушения обязательства, а также о показателях инфляции за  соответствующий период.  

Аналогичная правовая позиция указана и в пункте 2 постановления Пленума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 81 «О некоторых  вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации».  

Исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 77 постановления Пленума  Верховного Суда Российской Федерации № 7, снижение размера договорной неустойки,  подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а  равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею  приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно  несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение  кредитором необоснованной выгоды.  

При этом ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности  неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер  убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства,  значительно ниже начисленной неустойки. Поскольку в силу пункта 1 статьи 330  Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию об уплате неустойки кредитор  не обязан доказывать причинение ему убытков, он может в опровержение заявления  ответчика о снижении неустойки представить доказательства, свидетельствующие о том,  какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора.  

Вместе с тем, ответчики не представили доказательства явной несоразмерности  неустойки последствиям нарушения обязательства.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации в  число основных начал гражданского законодательства входит приобретение и осуществление  гражданских прав субъектами гражданских правоотношений своей волей и в своем интересе.  

Согласно пункту 1 статьи 9 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и  юридические лица по своему усмотрению реализуют принадлежащие им гражданские права.  

Исходя из смысла статьи 153 , пункта 3 статьи 154 Гражданского кодекса Российской  Федерации, сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на  установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.  

Обязательным условием совершения двусторонней (многосторонней) сделки,  влекущей правовые последствия для ее сторон, является наличие согласованной воли таких  сторон.  

Одним из основополагающих принципов гражданского законодательства является  принцип свободы договора, в силу которого граждане и юридические лица свободы в  заключении договора (пункт 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

В соответствии с пунктом 3 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации  условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание  соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).  

По смыслу приведенных выше законоположений свобода договора означает свободу  волеизъявления стороны договора на его заключение на определенных сторонами условиях.  Стороны договора по собственному усмотрению решают вопросы о заключении договора и  его содержании, обязаны исполнять договор надлежащим образом в соответствии с  условиями обязательства.  

В связи с вышеизложенным арбитражный суд приходит к выводу о том, что ответчики  согласились с указанными в договоре сроками оплаты оказанных услуг и размером неустойки  в случае просрочки исполнения своих обязательств.  

Кроме того, необоснованное уменьшение неустойки судами с экономической точки  зрения позволяет должнику получить доступ к финансированию за счет другого лица на  нерыночных условиях, что в целом может стимулировать недобросовестных должников к  неплатежам и вызывать крайне негативные макроэкономические последствия. Неисполнение  должником денежного обязательства позволяет ему пользоваться чужими денежными  средствами. Никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения.  

Размер неустойки обусловлен не высокой ставкой договорной пени (0,1 %), а  значительным размером задолженности перед истцом.  

При указанных обстоятельствах, у арбитражного суда отсутствуют основания для  применения положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и  уменьшении размера взыскиваемой неустойки.  

Рассматривая требования истца о взыскании с ответчика пени с 11 мая 2023 года по  день фактического исполнения обязательств, арбитражный суд исходит из следующего.  

Пункт 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта  2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса  Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъясняет, что по  смыслу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, истец вправе требовать  присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности,  фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).  

Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения  указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую  взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического  исполнения обязательства.  

Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в  процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях,  установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами  казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и  гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона  об исполнительном производстве). В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные  лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения,  в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (статья  179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности,  день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета неустойки.  

Размер присуждаемой суммы определяется судом на основе принципов  справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или  недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской  Федерации). При этом в результате такого присуждения исполнение судебного акта должно  для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение.  

Поскольку денежное обязательство по договору до принятия решения по делу  ответчиками не исполнено, требования истца о взыскании неустойки с 11 мая 2023 года по  день фактического исполнения обязательств, правомерны.  

Доводы ответчика - отдела образования администрации Самойловского  муниципального района Саратовской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  Саратовская область, рабочий поселок Самойловка, о не поступлении денежных средств из  местного бюджета на оплату оказанных услуг, арбитражный суд считает необоснованными,  поскольку отсутствие денежных средств не является основанием для освобождения от  ответственности за неисполнение обязательств.  

В соответствии со статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек,  связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.  

Согласно пункту 5 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от  21 января 2016 года № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении  издержек, связанных с рассмотрением дела») при предъявлении иска совместно несколькими  истцами или к нескольким ответчикам (процессуальное соучастие) распределение судебных  издержек производится с учетом особенностей материального правоотношения, из которого  

возник спор, и фактического процессуального поведения каждого из них (статья 46  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

Если лица, не в пользу которых принят судебный акт, являются солидарными  должниками или кредиторами, судебные издержки возмещаются указанными лицами в  солидарном порядке (часть 5 статьи 3 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, статьи 323, 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Таким образом, возмещение лицами, не в пользу которых принят судебный акт,  судебных издержек в солидарном порядке производится исключительно в случаях, если  указанные лица являются солидарными должниками.  

В связи с удовлетворением исковых требований с ответчиков, являющихся  солидарными должниками, в пользу истца подлежат взысканию в солидарном порядке  расходы по уплате государственной пошлины в размере 7 527 рублей.  

На сумму излишне уплаченной государственной пошлины в размере 1 040 рублей  истцу следует выдать справку на ее возврат из федерального бюджета.  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 177, 180, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

взыскать солидарно с муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 1 р.п. Самойловка Самойловского района  Саратовской области» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), Саратовская область,  рабочий поселок Самойловка, и отдела образования администрации Самойловского  муниципального района Саратовской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  Саратовская область, рабочий поселок Самойловка, в пользу государственного автономного  учреждения «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), город Саратов, задолженность по договору от 24 августа  2022 года № 294-С-22 в размере 185 550 рублей, пени с 3 октября 2022 года по 10 мая 2023  года в размере 40 821 рубль и с 11 мая 2023 года по день фактического исполнения  обязательств в размере 0,1 % от суммы неоплаченного основного долга за каждый день  просрочки и расходы по уплате государственной пошлины в размере 7 527 рублей.  

Возвратить государственному автономному учреждению «Саратовский региональный  центр экспертизы в строительстве» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), город Саратов,  из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 040 рублей, выдать справку.  

Исполнительные листы выдать после вступления судебного акта в законную силу.  

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в апелляционную и  кассационную инстанции в порядке, предусмотренном статьями 257-260, 273-277  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, путем подачи жалобы через  принявший решение в первой инстанции арбитражный суд.  

Направить решение арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в соответствии с  требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Судья Арбитражного суда Саратовской области Н.В. Болобан 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 09.06.2023 5:01:00

 Кому выдана Болобан Наталья Владимировна