5_22127884 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕШЕНИЕ (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-231175/18-5-1107

г. Москва

06 мая 2019 года

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Киселевой Е.Н.  при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1  

рассматривает в судебном заседании дело 

по иску Общества с ограниченной ответственностью «Курчатовское строительно- монтажное управление» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации:  12.12.2005, место нахождения: 307250, Курская обл., г. Курчатов, промзона, б/н)  

к ответчику: Акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский  институт монтажной технологии – Атомстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, дата регистрации 13.10.2008, адрес: 127410, 

<

...>)  

о расторжении договора, взыскании 2 334 478 руб. 28 коп., 

по встречному иску Акционерного общества «Научно-исследовательский и  конструкторский институт монтажной технологии – Атомстрой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации 13.10.2008, адрес: 127410, 

<

...>)  

к ответчику Общество с ограниченной ответственностью «Курчатовское строительно- монтажное управление» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации:  12.12.2005, место нахождения: 307250, Курская обл., г. Курчатов, промзона, б/н)  

о взыскании 10 416 674 руб. 70 коп. в заседании приняли участие: от истца: не явился, извещен; от ответчика: ФИО2, дов. № 039/101/2018-ДОВ от 27.06.2018. 

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать. 

Встречные исковые требования удовлетворить частично.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Курчатовское  строительно-монтажное управление» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  пользу Акционерного общества «Научно-исследовательский и конструкторский  институт монтажной технологии – Атомстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) неустойку 7 241 902 (семь миллионов двести сорок одна тысяча девятьсот  два) руб. 43 коп., а также 51 807 (пятьдесят одна тысяча восемьсот семь) руб. 00 коп.  расходов по оплате госпошлины.  

В остальной части встречного иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд  в течение одного месяца с даты его принятия.  

Судья Е.Н. Киселева