АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

резолютивная часть 

г. Воронеж Дело NА14-8105/2022  « 27 » марта 2023 г.  

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Завидовской Е.С.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  индивидуального предпринимателя ФИО2,  г.Воронеж (ОГРНИП 319366800076698, ИНН 

<

***>)  

к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному  учреждению «Детский сад общеразвивающего вида № 115», г. Воронеж  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании 54 026, 40 руб. задолженности по контракту № 115 от  15.06.2021, 19 000 руб. убытков  

и встречному исковому заявлению муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего  вида № 115», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к индивидуальному предпринимателю ФИО2,  г.Воронеж (ОГРНИП 319366800076698, ИНН 

<

***>)  

об уменьшении стоимости работ по контракту № 115 от 15.06.2021 до 12 430,  40 руб., взыскании 69 694, 19 руб. неустойки за период с 24.06.2021 по  20.07.2022, 15 000 руб. штрафа  

третье лицо: МКУ ГО г. Воронеж «Городская дирекция единого заказчика  жилищно-коммунального хозяйства», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>); ИП ФИО3 (ОГРНИП 320366800015157, ИНН  

<

***>); Управление Федеральной антимонопольной службы по  Воронежской области, г. Воронеж (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>)  

В судебном заседании участвуют (фамилия, инициалы, должность,  документ, удостоверяющий полномочия):  

от подрядчика: ФИО4, представитель по доверенности от 01.02.2021;  от заказчика: ФИО5, представитель по доверенности от 24.06.2022;  

от третьих лиц: явка представителей не обеспечена, извещены; 

Руководствуясь статьями 65, 102, 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ,  арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования индивидуального предпринимателя ФИО2  

Анастасии Геннадьевны, г.Воронеж (ОГРНИП 319366800076698, ИНН  

<

***>) удовлетворить в части взыскания 54 026, 40 руб.  задолженности, 10 000 руб. убытков и 2 562 руб. расходов по оплате  государственной пошлины.  

В остальной части исковых требований отказать. 

Встречные исковые требования муниципальному бюджетному  дошкольному образовательному учреждению «Детский сад  общеразвивающего вида № 115», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) удовлетворить в части взыскания 1 709, 80 руб. неустойки,  10 000 руб. штрафа и 468 руб. расходов по оплате государственной  пошлины.  

В остальной части встречных исковых требований отказать.  

Взыскать с муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 115», г. Воронеж  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу индивидуального  

предпринимателя ФИО2, г.Воронеж (ОГРНИП  319366800076698, ИНН 

<

***>) 52 316, 60 руб. задолженности и 2 094  руб. расходов по оплате государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия  в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев  со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Центрального округа  путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение.  

Судья Е.С. Завидовская