1060_163245  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А84-824/20

29 декабря 2020 г.

город Севастополь

 

Руководствуясь статьями 110, 150, 151, 167 – 170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Исковые требования Акционерного общества «Ривьера» по заявлению от  01.03.2020 удовлетворить частично.  

Взыскать с Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая  дирекция капитального строительства» в пользу Акционерного общества «Ривьера»  неосновательное обогащение 216 362 701 (Двести шестнадцать миллионов триста  шестьдесят две тысячи семьсот один) рубль 33 копейки, а также взыскать расходы по  оплате государственной пошлины в сумме 19 274 (Девятнадцать тысяч двести семьдесят  четыре) рубля 45 копеек.  

В удовлетворении остальной части первоначального иска отказать 

Производство по встречному иску в части требования о взыскании неустойки в  сумме 20 045 516 рублей 85 копеек – за просрочку отдельных этапов работ за период с  11.02.2019 по 02.09.2019, 100 000 рублей – за непредставление документации,  предусмотренной пунктом 8.1 контракта после 27.12.2018, 6 007 591 рубль 19 копеек – за  нарушение условий контракта о привлечении субподрядчиков – прекратить.  

В остальной части встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с Акционерного общества «Ривьера» в пользу Государственного  казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального  строительства» пеню в сумме 19 909 514 (Девятнадцать миллионов девятьсот девять  тысяч пятьсот четырнадцать) рублей 90 копеек.  

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать. Код доступа к материалам дела: 

Произвести зачёт, в результате зачёта взыскать с Государственного казенного  учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» (ОГРН  1149204015058,ИНН 9204007681, г. Севастополь) в пользу Акционерного общества  «Ривьера» (ОГРН 1097746697454, ИНН 7705902057, г. Москва) сумму 196 453 187 (Сто  девяносто шесть миллионов четыреста пятьдесят три тысячи сто восемьдесят семь)  рублей 33 копейки, а также взыскать расходы по оплате государственной пошлины в  сумме 19 274 (Девятнадцать тысяч двести семьдесят четыре) рубля 45 копеек.  

Взыскать с Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая  дирекция капитального строительства» (ОГРН 

<

***>,ИНН 

<

***>,  г. Севастополь) в федеральный бюджет государственную пошлину в сумме 1 520 (Одна  тысяча пятьсот двадцать) рублей 19 копеек.  

Взыскать с Акционерного общества «Ривьера» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, г. Москва) в федеральный бюджет государственную пошлину в сумме  198 479 (Сто девяносто восемь тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 81 копейка.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть  обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в  Двадцать первый арбитражный апелляционный суд. Апелляционная жалоба подаётся  через Арбитражный суд города Севастополя.  

Судья Р.А. Ражков  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 13.08.2020 13:32:45Кому выдана Ражков Роман Алексеевич