АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99 

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011, 

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 http://www.irkutsk.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 

г. Иркутск «15» мая 2023 года Дело № А19-3002/2023 

 Резолютивная часть решения вынесена 10.05.2023. Решение в полном объеме  изготовлено 15.05.2023.  

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Колосовой Е.Ю., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Дракиной С.В., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙДОРХОЛДИНГ» (ОГРН: 

<

***>, Дата  присвоения ОГРН: 25.12.2007, ИНН: 

<

***>, адрес: 664013, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ,  ИРКУТСК ГОРОД, ТЕЛЬМАНА УЛИЦА, ДОМ 120)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИБДОРСТРОЙ  УПРАВЛЕНИЕ» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 29.09.2014, ИНН:  

<

***>, адрес: 664528, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСКИЙ РАЙОН, МАРКОВА  РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК, ПРОМЫШЛЕННАЯ УЛИЦА, ДОМ 1А)  

об обязании устранить недостатки, при участии в судебном заседании: от истца: представитель ФИО1 по доверенности от 24.01.2023, диплом, паспорт. от ответчика: не явился, извещен, установил: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «СТРОЙДОРХОЛДИНГ» 14.02.2023 обратился в Арбитражный суд Иркутской области с  иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИБДОРСТРОЙ  УПРАВЛЕНИЕ» об обязании безвозмездно в течение одного месяца со дня вступления в  законную силу решения суда устранить недостатки работ по договору подряда от  10.07.2019 на автомобильной дороге Новожилкино-Ключевая в Усольском районе  Иркутской области, а именно: трещины на покрытии автодороги по всей протяженности,  раскрытая продольная трещина на дамбе.  

Истец в судебном заседании иск поддержал, в порядке статьи 49 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации уточнил иск и просил обязать ответчика  в течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда устранить  недостатки работ по договору подряда от 10.07.2019 на автомобильной дороге  Новожилкино-Ключевая в Усольском районе Иркутской области, а именно:  

- продольные и поперечные трещины на покрытии автодороги по всей  протяженности автомобильной дороги Новожилкино-Ключевая в Усольском районе  Иркутской области;  

- раскрытую продольную трещину на дамбе на 4 км. автомобильной дороги  Новожилкино-Ключевая в Усольском районе Иркутской области.  

Уточнения иска судом приняты, иск подлежит рассмотрению в уточненной  редакции.  

Ответчик надлежащим образом извещенный о дате и месте судебного  разбирательства, в судебное заседание не явился, об уважительности неявки суд не  уведомил, ходатайств не направил.  

Поскольку неявка ответчика, в судебное заседание, уведомленного надлежащим  образом, не является препятствием для рассмотрения дела, дело в порядке части 3 статьи  156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассматривается в его  отсутствие по имеющимся материалам дела.  

Исследовав материалы дела, суд установил следующее. 

Как следует из материалов дела, между ООО «СтройДорХолдинг» (заказчик по  договору, истец по делу) и ООО «Сибдорстрой Управление» (подрядчик по договору,  ответчик по делу) заключен договор от 10.07.2019, по условиям которого подрядчик в  счёт оговоренной в разделе 3 договора стоимости принимает на себя обязательства по  выполнению работ по ремонту автомобильной дороги Новожилкино - Ключевая в  Усольском районе Иркутской Области на Объекте строительства: «Ремонт  автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные  автомобильные дороги» в Ангарском и Усольском районах Иркутской области (Ангарская  агломерация)» (далее - Объект) в соответствии с проектной документацией (далее -  Проект), Техническим заданием (11рнложение № 1) и Календарным графиком  производства работ и финансирования (Приложение № 2) (п. 1.1). В силу п. 1.2 местом  выполнения работ является: автомобильная дорога Новожилкнно-Ключевая в Усольском  районе Иркутской области. Подрядчик обязуется выполнить все работы указанные в п. 1.1  настоящего Договора и ввести в эксплуатацию Объект в соответствии с Техническим  заданием (Приложение № 1) и Календарным графиком произволе гни работ и  

финансирования (Приложение № 2 к договору) (п. 1.3), а заказчик берет на себя  обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями договора (п. 1.4).  

В соответствии с пунктом 3.1 договора цена договора составляет 47 646 144 руб. 04  коп. и включает в себя стоимость материалов, трудовые затраты, налоги, сборы и иные  затраты (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 11.11.2019).  

В соответствии с пунктом 4.1 договора календарные сроки выполнения работ  определены: начало работ - с момента заключения договора; окончание работ - «30»  ноября 2019 года. В силу 4.2 договора дата окончания работ является исходной для  определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ по  Объекту или его отдельных этапов. Календарные сроки выполнения работ по Объекту и  сроки завершения отдельных этапов работ определяются Календарным графиком  производства работ и финансирования (Приложение № 2 к Договору) составленным  Подрядчиком и утвержденным заказчиком (п. 4.3).  

Во исполнение обязательств, принятых по договору от 10.07.2019 ответчиком  выполнены и переданы истцу работы, в подтверждение чего между сторонами подписан  итоговый акт о приемке выполненных работ № 1 от 28.08.2019, № 2 от 28.09.2019, № 3 от  28.10.2019.   

Акт подписаны истцом и ответчиком без замечаний и возражений относительно  объема, стоимости и качества работ.  

В ходе эксплуатации автодороги в адрес ООО «Сибдорстрой Управление»  поступило обращение от 23.05.2022 № 62/22 от ООО «СтройДорХолдинг» по вопросу  устранения выявленных дефектов в срок до 10.06.2022.  

Выявленные дефекты ответчиком не устранены. 

Претензией № 178/22 от 23.12.2022 истец повторно обратился с требованием об  устранении выявленных недостатков, однако претензия оставлена без удовлетворения.  

Вышеуказанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца с  иском в суд с требованием о безвозмездном устранении недостатков и дефектов работ по  договору  

Оценив представленные в материалы дела документы в соответствии с  положениями статей 65, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, арбитражный суд приходит к следующему.  

Проанализировав условия представленного договора от 10.07.2019, суд считает,  что по своей правовой природе указанный контракт является договором строительного  подряда, правовое регулирование которого осуществляется главой 37 Гражданского  кодекса Российской Федерации.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской  Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный  договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить  иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые  условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.  Договор строительного подряда заключается на выполнение монтажных,  пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ.  

В силу статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору  подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны  (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется  принять результат работы и оплатить его.  

Пунктом 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации  предусмотрено, что договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой  в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям  договора.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской  Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения  работы, по согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также  сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). В силу требований  статей 708, 743 Гражданского кодекса Российской Федерации к числу существенных  условий договора строительного подряда относится согласование сторонами объема,  содержания работ и других предъявляемых к ним требований, определяемых технической  документацией, а также сроков выполнения подрядных работ.  

Следовательно, в силу названных правовых норм существенными для спорного  договора строительного подряда являются:  

- условия о содержании и объеме работ (предмете); - срок выполнения работ. 

Оценив условия договора от 10.07.2019, суд пришел к выводу о согласовании  сторонами всех его существенных условий.  

 С учетом проведенного анализа суд приходит к выводу, что вышеуказанный  договор является заключенным – порождающим взаимные права и обязательства сторон.  

Факт выполнения ответчиком работ и принятие их заказчиком сторонами не  оспаривается.  

 После сдачи-приемки выполненных работ, истцом обнаружены дефекты и  недостатки в выполненных работах.  

В пункте 1 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплено,  что качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям  договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям,  обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено  законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы  должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или  определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока  быть пригодным для установленного договором использования, а если такое  использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата  работы такого рода.  

Согласно пункту 1 статьи 722 Гражданского кодекса Российской Федерации в  случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового  оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен  в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт  1 статьи 721).  

В силу пункта 2 статьи 722 Гражданского кодекса Российской Федерации гарантия  качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда,  распространяется на все, составляющее результат работы. Следовательно, ответчик, взяв  на себя гарантийные обязательства по качеству выполненной работы несет  ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока,  если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его  частей, неправильной эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации,  разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами,  ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными  им третьими лицами.  

Согласно пункту 5.2 договора при исполнении Договора стороны руководствуются  действующими стандартами, строительными нормами, правилами и другими нормативно-техническими документами, включая отраслевые стандарты и нормативы Министерства  транспортного строительства России (Приложение № 3).  

Согласно пункту 10.1 договора, гарантии качества распространяются на все  конструктивные элементы и работы, выполненные подрядчиком по настоящему договору.  

Подрядчик гарантирует: 

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями  Договора;  

- качество выполнения всех работ в соответствии с Проектом и  действующими нормами;  

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в  период гарантийной эксплуатации Объекта, составляющей:  

- земляное полотно - 6 (шесть) лет: - основание дорожной одежды - 6 (шесть) лет; - покрытие из асфальтобетона - 4 (четыре) гола; - дорожные знаки -2 (два) года: - барьерное ограждение - 5 (пять) лет; - сигнальные столбики -2(два) года; - разметка - 3 (три) месяца; 

- здания н сооружения эксплуатационной и автотранспортной службы - 8 (восемь)  лет, с момента (даты) подписания сторонами Акта приемки закопченных работ по  ремонту участка автомобильной дороги (Приложение № 6). (п. 10.2)  

Подрядчик в соответствии с пунктом 10.3. Договора после получения письменного  извещения заказчика о выявленных па гарантийном участке автомобильной дороги  дефектах, обязан направить в установленный в извещении заказчика срок  уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные  дефекты. (п. 7.20).  

В силу статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик, если  иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение  объектом строительства указанных в технической документации показателей и  возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на  протяжении гарантийного срока. Установленный законом гарантийный срок может быть  увеличен соглашением сторон.  

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в  пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие  нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или  неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или  привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного  самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами (пункт 2).  

Следовательно, в пределах гарантийного срока действует презумпция вины  подрядчика за недостатки (дефекты) выполненных работ.  

Согласно пункту 5 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации при  возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков  

выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть  назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев,  когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда или  причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В  указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения  экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.  

В силу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих  специальных знаний, суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в  деле, или с согласия лиц, участвующих в деле, а также может назначить экспертизу по  своей инициативе, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено  договором, необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного  доказательства или проведения дополнительной либо повторной экспертизы.  

В абзацах 2, 3 пункта 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 23 «О  некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об  экспертизе» указано, что если при рассмотрении дела возникли вопросы, для разъяснения  которых требуются специальные знания, и согласно положениям Кодекса экспертиза не  может быть назначена по инициативе суда, то при отсутствии ходатайства или согласия на  назначение экспертизы со стороны лиц, участвующих в деле, суд разъясняет им  возможные последствия незаявления такого ходатайства (отсутствия согласия).  

В случае если такое ходатайство не поступило или согласие не было получено,  оценка требований и возражений сторон осуществляется судом с учетом положений  статьи 65 АПК РФ о бремени доказывания исходя из принципа состязательности,  согласно которому риск наступления последствий несовершения соответствующих  процессуальных действий несут лица, участвующие в деле (часть 2 статьи 9 Кодекса).  

Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства,  на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Указанная  статья закрепляет главные элементы состязательного начала арбитражного процесса, что  каждому лицу, участвующему в деле, надлежит доказывать обстоятельства, которые  обосновывают его юридическую позицию.  

Из изложенного следует, что: а) обязанность доказывания распространяется на всех  лиц, участвующих в деле; б) основу распределения обязанности по доказыванию  составляет предмет доказывания; в) каждое участвующее в деле лицо доказывает  

определенную группу обстоятельств в предмете доказывания, определяемую основанием  требований или возражений.  

Кроме того, основу распределения обязанности по доказыванию составляет  предмет доказывания, поскольку именно основания требований и возражений сторон  влияют на его формирование.  

Невыполнение бремени доказывания приводит к вынесению решения в пользу  стороны, доказавшей обстоятельства, на которые она ссылалась.  

Ответчик ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы не заявил, при  таких обстоятельствах оценка требований и возражений сторон осуществляется судом с  учетом положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации о бремени доказывания исходя из принципа состязательности и статьи 755  Гражданского кодекса Российской Федерации которой предусмотрено, что в пределах  гарантийного срока действует презумпция вины подрядчика за недостатки (дефекты)  выполненных работ.  

Факт наличия недостатков выполненных работ подтверждается актом совместного  обследования от 20.05.2022.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 720 Гражданского кодекса Российской  Федерации, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу  без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть  установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). Доказательства того,  что недостатки работ истец мог увидеть при приемке работ, в материалах дела  отсутствуют.  

Ответчик доказательств отсутствия своей вины в возникших недостатках  посредством представления доказательств того, что причиной недостатков явился  нормальный износ объекта или его частей, неправильная его эксплуатация, не представил.  

Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы предусмотрена  пунктом 1 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора  подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его  не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в  договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования,  заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору  потребовать от подрядчика: - безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; -  соразмерного уменьшения установленной за работу цены; - возмещения своих расходов  

на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре  подряда (статья 397).  

Согласно пункту 3 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, если  недостатки результата работы существенны или неустранимы, заказчик вправе отказаться  от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.  

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает,  безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных  просрочкой исполнения убытков (пункт 2 статьи 723 Гражданского кодекса Российской  Федерации).  

Следовательно, указанные нормы регулируют обязательства сторон по качеству  исполнения подрядных работ и гарантируют заказчику соответствие результата его  обоснованным ожиданиям как одну из целей договора подряда.  

В то же время заказчик после принятия результата работ вправе рассчитывать на  бесперебойное использование этого результата как минимум на протяжении гарантийного  срока при надлежащем пользовании вещью.  

Подрядчик гарантирует заказчику возможность такого использования. 

Недостаток качества подлежит устранению по правилам статьи 723 Гражданского  кодекса Российской Федерации, но неиспользование заказчиком результата работ в  период, когда он правомерно рассчитывал на такую возможность, по статье 723  Гражданского кодекса Российской Федерации не компенсируется.  

При ненадлежащем исполнении подрядных обязательств заказчик вправе требовать  от подрядчика возмещения убытков, вызванных простоем.  

Такие убытки могут быть выражены в неустойке, установленной договором (пункт  2 статьи 1, статья 330, пункт 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации).  Данная правовая позиция изложена в Обзоре судебной практики Верховного Суда  Российской Федерации № 1 (2016), утвержденном Президиумом Верховного Суда  Российской Федерации 13.04.2016.  

 Истец просит обязать ответчика безвозмездно устранить дефекты и недостатки по  договору от 10.07.2019, выявленные в течение гарантийного срока.  

Данное условие предусмотрено условиями заключенного между сторонами  контракта (раздел 7 договора).  

Следовательно, заказчик вправе требовать от подрядчика своевременного  устранения выявленных в выполненных работах недостатков. В соответствии с пунктом 3  статьи 724 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе предъявить  

требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение  гарантийного срока.  

Поскольку акты о приемке выполненных работ подписаны 28.08.2019, 28.09.2019,  28.10.2019, с учетом пункта 10.2 договора, гарантийный срок на покрытие из  асфальтобетона составляет 4 года.  

Следовательно, с учетом положений пункта 7.20 договора, а также статьи 723  Гражданского кодекса Российской Федерации истец вправе требовать от ответчика  устранить недостатки и дефекты в выполненных работах.  

При таких обстоятельствах, оценив представленные в материалы дела документы,  суд признает доказанным факт наличия недостатков в выполненных ответчиком по  контракту работах и требования истца об устранении недостатков заявлены обосновано и  подлежат удовлетворению.  

При принятии решения арбитражный суд в силу положений части 2 статьи 168  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решает вопросы о  сохранении действия мер по обеспечению иска или об отмене обеспечения иска либо об  обеспечении исполнения решения; при необходимости устанавливает порядок и срок  исполнения решения; определяет дальнейшую судьбу вещественных доказательств,  распределяет судебные расходы, а также решает иные вопросы, возникшие в ходе  судебного разбирательства.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в  пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Из  указанной нормы следует, что основанием присуждения судебных расходов является  вывод арбитражного суда о правомерности заявленного в суд истцом требования 21 или  правомерности позиции ответчика, отказавшегося добровольно исполнить материально-правовые требования истца.  

Требования истца судом признаны обоснованными и подлежащими  удовлетворению.  

Истец при обращении с иском в суд оплатил государственную пошлину в размере  6 000 руб., которая подлежит возмещению ответчиком.  

Решение выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной  квалифицированной электронной подписью судьи.  

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии судебных актов, выполненных в  форме электронного документа, на бумажном носителе могут быть направлены им в  

пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом  с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.  

 Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить. 

 Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «СИБДОРСТРОЙ УПРАВЛЕНИЕ» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  29.09.2014, ИНН: 

<

***>, адрес: 664528, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСКИЙ  РАЙОН, МАРКОВА РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК, ПРОМЫШЛЕННАЯ УЛИЦА, ДОМ 1А) в  течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда устранить  недостатки работ по договору подряда от 10.07.2019 на автомобильной дороге  Новожилкино-Ключевая в Усольском районе Иркутской области, а именно:  

- продольные и поперечные трещины на покрытии автодороги по всей  протяженности автомобильной дороги Новожилкино-Ключевая в Усольском районе  Иркутской области;  

- раскрытую продольную трещину на дамбе на 4 км. автомобильной дороги  Новожилкино-Ключевая в Усольском районе Иркутской области.  

 Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «СИБДОРСТРОЙ УПРАВЛЕНИЕ» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  29.09.2014, ИНН: 

<

***>, адрес: 664528, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСКИЙ  РАЙОН, МАРКОВА РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК, ПРОМЫШЛЕННАЯ УЛИЦА, ДОМ 1А) в  пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «СТРОЙДОРХОЛДИНГ» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 25.12.2007,  ИНН: 

<

***>, адрес: 664013, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСК ГОРОД,  ТЕЛЬМАНА УЛИЦА, ДОМ 120) 6 000 руб. расходы по оплате государственной пошлины.   Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Иркутской области.  

 Судья Е.Ю. Колосова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 18.04.2022 0:04:00

 Кому выдана Колосова Елена Юрьевна