51_35008163 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ  

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-214084/22-51-1691

13 марта 2023 года

город Москва

  Арбитражный суд города Москвы в составе:  

Судьи Козленковой О. В., единолично, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Власенко А. В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА  С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЕРСПЕКТИВА» (ОГРН  

<

***>)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СК ГОРИЗОНТ»  (ОГРН 

<

***>)  

о взыскании убытков в размере 959 825 руб. 67 коп., по договору подряда № 22-10/2156 от 22 октября 2021 года неустойки в размере 4 060 860 руб. 31 коп., по договору  подряда № 22-11/21-40 от 22 ноября 2021 года стоимости давальческих материалов в  размере 2 203 590 руб. 69 коп.,  

при участии: 

от истца – ФИО1, по дов. № б/н от 02 февраля 2023 года; ФИО2, по  дов. № б/н от 22 декабря 2022 года;  

от ответчика – не явился, извещен; 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СК  ГОРИЗОНТ» в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ПЕРСПЕКТИВА» по договору подряда № 22-10/21-56 от 22 октября 2021 года  неустойку в размере 454 265 руб. 73 коп., по договору подряда № 22-11/21-40 от 22  ноября 2021 года стоимость давальческих материалов в размере 2 203 590 руб. 69 коп.,  а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 21 750 руб. 98 коп.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья: О. В. Козленкова