Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Ульяновск                                                    Дело № А72-1840/2020

29.05.2020  

Резолютивная часть решения объявлена 28.05.2020

В полном объеме решение изготовлено 29.05.2020

Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи Чернышовой  И.В., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «ЕЭС-Гарант» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), Московская область, Красногорский район, 

к муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>), Ульяновская область

о взыскании  854 994 руб. 57 коп.

при участии в заседании:

от истца – не явились, извещены; 

от ответчика – не явились, извещены;

установил:

общество с ограниченной ответственностью «ЕЭС-ГАРАНТ» обратилось в Ульяновской области с исковым заявлением к муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство» о взыскании  849 895руб. 20коп. – основной долг за декабрь 2019 года, 5 099 руб. 37 коп.  – неустойку (пени) за период с 31.01.2020 по 29.02.2020, и неустойку с 01.03.2020 по день исполнения обязательства от остатка суммы основного долга в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ на день оплаты за каждый день просрочки.

Стороны в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом.

Спор в судебном заседании рассматривается в отсутствие истца и ответчика в порядке ст. 156 АПК РФ.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства, суд считает исковые требования   подлежащими  частичному удовлетворению.

При этом  суд  исходит  из  следующего.

Как усматривается из материалов дела, 19.04.2017 между МБУ «Благоустройство» (Заказчик) и ООО «ЕЭС-Гарант» (Исполнитель) на основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе от 30.03.2017 №0168300010217000015 был заключен энергосервисный контракт №2/R075-FА051/01-011/0033-2017, предметом которого является осуществление Исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов Заказчиком  при эксплуатации системы наружного освещения муниципального образования «Инзенское городское поселение» Ульяновской области (п. 1.1). Исполнитель обязуется обеспечить предусмотренную в п. 5.1 Контракта экономию потребления Заказчиком энергетических ресурсов в натуральном выражении без учета экономии в денежном выражении, а Заказчик обязуется выплачивать в течение срока действия настоящего Контракта процент от экономии потребления Заказчиком электрической энергии в натуральном выражении, выраженной в процентном и денежном выражениях (п. 1.2). Достижение экономии электроэнергии в рамках настоящего Контракта осуществляется посредством выполнения на объектах системы наружного освещения муниципального образования «Инзенское городское поселение» Ульяновской области, указанных в Приложении №1 к настоящему Контракту, Перечня мероприятий, указанных в Приложении №4 к настоящему Контракту (п. 1.3).   

Перечень мероприятий, с подробным техническим описанием каждого мероприятия (этапа мероприятия) приведен в Приложении №4 к настоящему Контракту (п. 3.1).

Цена по Контракту определяется в виде минимального размера экономии в денежном выражении соответствующих расходов Заказчика на поставку электрической энергии и составляет не менее 15 729 200,61 руб., включая НДС 18% (п. 6.1). Размер платежа устанавливается как процент от достигнутого размера экономии электроэнергии, определенного в стоимостном выражении по ценам (тарифам) на электроэнергию, фактически сложившимся за период достижения предусмотренного Контрактом размера экономии электроэнергии, покрывающей, в том числе, расходы Исполнителя по реализации Перечня мероприятий (п. 6.3).

Оплата по Контракту производится за счет средств бюджета муниципального образования «Инзенское городское поселение « Ульяновской области путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение всего срока действия каждый отчетный период (месяц), на основании подписанного сторонами Акта определения размера экономии электроэнергии в денежном выражении, составляемого по форме, определенной в Приложении №5.2 к настоящему Контракту (п. 7.1).

Согласно пункту 7.5 контракта Заказчик обязан оплатить размер экономии электрической энергии в срок 10 рабочих дней со дня подписания акта определения размера экономии (доли размера экономии) электрической энергии в денежном выражении, но не позднее 30 дней со дня окончания периода достижения размера экономии (доли размера экономии), за который осуществляются расчеты.   

По истечении срока действия Контракта право собственности на оборудование, созданное или установленное на Объекте, переходит Заказчику без дополнительной платы (п. 9.2).   

Контракт вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует до октября 2022 года (п. 14.1).

По своему содержанию вышеуказанный энергосервисный контракт относится к смешанному договору, содержащему элементы договора подряда и договора оказания услуг, поскольку предусматривает обязанности исполнителя не только по осуществлению монтажных и пусконаладочных работ, но и работ по обеспечению дистанционного сбора информации о потреблении электроэнергии (п. 8 Приложения №4 к Контракту).

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со статьями 711 и 746 ГК РФ основанием для возникновения обязательств  заказчика по оплате выполненных работ является сдача работ заказчику.     

В соответствии с п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

Пунктом 1 статьи 781 ГК РФ предусмотрено, что заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. 

  Как следует из документов, представленных в материалы дела, ООО «ЕЭС-Гарант» исполнило свои обязательства по вышеуказанному контракту надлежащим образом, а именно: истец выполнил работы  в декабре 2019 года по реализации перечня энергосберегающих мероприятий согласно Приложению №4 к контракту.   

В период исполнения контрактом обеими сторонами ежемесячно подписывались Акты об исполнении обязательств за отчетный период без каких-либо разногласий.

Поскольку ответчик не исполнил обязательств по оплате по контракту, истец обратился с настоящим исковым заявлением о взыскании задолженности в сумме 849 895руб. 20коп.

Ответчик не представил суду доказательств отсутствия задолженности перед истцом по вышеуказанному контракту или наличия задолженности в меньшем размере, исковые требования не оспорил.    

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона; односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.   

Принимая во внимание установленные обстоятельства и вышеприведенные нормы закона, суд приходит к выводу, что требование истца о взыскании с ответчика задолженности по контракту на сумму 849 895руб. 20коп.  должно быть удовлетворено.  

Также истец просит взыскать с ответчика договорную неустойку в сумме 5 099 руб. 37 коп.   за период с 31.01.2020 по 29.02.2020, и неустойку с 01.03.2020 по день исполнения обязательства от остатка суммы основного долга в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ на день оплаты за каждый день просрочки.

В соответствии со ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. (п. 1). Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (п. 2). 

В силу п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.       

Пунктом 10.4 контракта предусмотрена ответственность Заказчика за просрочку исполнения обязательств по оплате по Контракту в виде неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от размера платежа, который должен быть уплачен Заказчиком, за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока оплаты.

Аналогичные положения относительно определения размера неустойки содержатся и в части 5 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Проверив расчет истца, суд считает его неверным арифметически в связи с применением ставки 6%.

По расчету суда неустойка за период с 31.01.2020 по 29.02.2020 составляет 4674 руб.42коп. исходя из ставки на дань вынесения решения 5,5% согласно Обзору судебной практики ВС РФ №3 (2016), утв. Президиумом ВС РФ 19.10.2016).и п.38 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017.

В силу правовой позиции п. 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждениям неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).

При таких обстоятельствах требование истца о взыскании неустойки подлежит частичному удовлетворению в сумме 4674 руб.42коп. за период с 31.01.2020 по 29.02.2020 и с 01.03.2020 по день исполнения обязательства от остатка суммы основного долга в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ на день оплаты за каждый день просрочки.

Расходы по оплате госпошлины в соответствии со ст. 110 АПК РФ следует возложить на стороны пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.

Арбитражный суд, руководствуясь ст. ст. 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство»  в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЕЭС-Гарант» 849 895руб. 20коп. – основной долг, 4674 руб.42коп. – неустойку, и неустойку с 01.03.2020 по день исполнения обязательства от остатка суммы основного долга в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ на день оплаты за каждый день просрочки, 20090руб. – в возмещение  госпошлины.

В остальной части иска отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца с момента его принятия.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца. 

Судья                                                                                                 И.В.Чернышова