64_13645270  

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А41-44319/22

14 марта 2023 года

г. Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Арешкиной И.Д.,  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Леоновым С.В.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по иску Федерального агентства воздушного транспорта (ОГРН:1047796301002,  ИНН:7714549744) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-производственная база «Союзстрой» о взыскании 1 449 667,02 руб. неустойки за просрочку  выполнения работ по государственному контракту от 09.01.2020 № 0373100090919000055,  

треть лицо: ФГУП «АГА (А)», при участии в заседании: 

от истца – ФИО1 по дов. от 30.12.2022 № Д-14.3/234, паспорт, диплом,  от ответчика – ФИО2 по дов. от 15.08.2022, удостов. адвоката,  

от третьего лица – ФИО1 по дов. от 14.07.2022 № 218-д, паспорт, диплом.  

Руководствуясь статьями 110, 167, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-производственная база «Союзстрой» в пользу Федерального агентства воздушного  транспорта 1 449 667,02 руб. неустойки.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-производственная база «Союзстрой» в доход федерального бюджета 27 496,67 руб.  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок со дня принятия.  

Судья И.Д. Арешкина